装修延期怎么赔偿.pdfVIP

遇到 合同纠纷 问题？赢了网律师为你 免费解惑 ！访问 装修延期怎么赔偿 辛辛苦苦攒钱终于买了梦寐以求的房子， 与装修公司签订合同后等了 好几个月终于等到了合同约定期限， 正兴高采烈地打算入住却被泼了 一头冷水： 装修延期了。 这可这么办呢 ?该怎么索求赔偿呢 ?下面就是 赢了网 小编整理的一些相关资料， 供您参考， 希望对您的问题有所帮 助。 装修延期 原因一：人员调控不合理 家居装修本身就是繁杂的项目， 在其过程中， 要做太多琐碎复杂的事 情，这就要求装修公司必须要配备专业的人员以及够硬的管理能力， 而很多装修公司往往为了追求订单量， 没有对公司内部进行合理的评 估，致使工程延期。 原因二：不停更改装修方案 装修方案的变动基本是发生在施工过程中， 有时是户主由于事先没有 确认好发现不妥后要求变更方案 ; 有时是由于装修公司想要增加预算 便以各种理由更改装修方案。 原因三：无法按时提供主材 有时处于对装修公司的不信任感，户主们大多选择半包形式的装修， 即主材由户主自己提供， 而当户主无法准时提供主材时， 就会延误施 工时间，此外还会使得装修公司以被打乱行程的安排借此推延工期。 4 原因四：验收不准时、结款不及时、质量不过关 室内装修时， 有些工程必须要户主验收后才能进行下一步施工的， 而 大多数时候，验收时间会与户主相冲突，致使验收时间的不确定性 ; 有些户主会选择分期付款方式， 装修公司在户主未能及时付款就会停 止施工，直到户主的款到账才开工 ; 装修过程中，当户主发现装修公 司滥竽充数，房屋装修的质量部达标，就会要求装修公司返工。以上 三类情况很经常在装修中发生， 这些行为都会对装修时间以及装修工 序等产生影响，工期延误在所难免。 装修延期的赔偿 对于装修公司所提供的格式合同中不利于自己权益保护的条款， 应当 与装修公司协商予以修改，从而确保自己权益不受损害。例如，业主 可以签订《补充条款》 ，其中可以对工期延误等违约行为进行约定。 例如约定 “因乙方( 装饰公司 ) 原因造成工程逾期交付的， 每逾期一天， 乙方应赔偿甲方 ( 消费者 ) 多少金额。 ( 按照行业惯例一般为 100~500 元) ”; “乙方逾期多少天仍不能竣工的， 甲方( 消费者 ) 有权解除合同， 而乙方 ( 装饰公司 ) 需立即付给逾期违约金，返还甲方已支付的款项， 并赔偿由此引发的经济损失。 ” 首先，需重新审查一下与装修公司签订的装修合同， 如果装修合同明 确约定了延期违约金， 完全可以依据合同的约定向对方主张合法权益， 如果协商不成， 可以向有管辖权的法院起诉， 要求对方支付延期违约 金，具体违约金支付的时间段， 需要结合与对方的合同约定及验收合 格日期来确定。 装修延期的赔偿，简单来说就是双方协商，协商无果就向法院起诉。 准备好相关资料和所需证明就可以了，具体违约金就看法院判决了。 希望可以解决您的问题。 如果您的问题比较复杂， 我们 赢了网 也提供 律师在线咨询服务，欢迎您前来进行法律咨询。 来源：（装修延期怎么赔偿 /ht/149251.html ） 合同纠纷 . 相关法律知识 缔约过失责任纠纷的管辖是如何规定 (2018) 的 /ht/657799.html 双务合同抗辩权是如何的 /ht/