【专业知识】工程造价知识：要求以逾期结算的文件来结算工程价款的纠纷.pdfVIP

本文极具参考价值，如若有用请打赏支持我们！不胜感激！ 【专业知识】工程造价知识：要求以逾期结算的文件来结算工程价款的纠纷 【学员问题】要求以逾期结算的文件来结算工程价款的纠纷？ 【解答】解读司法解释关于逾期不结算工程价款视为认可的规定 一、基本案情 2004 年 3 月 15 日，某建设集团有限公司与某纺织实业有限公司签订了《建设工程 施工合同》，由承包人承建工业园一期车间，合同价款暂估人民币 1100 万元，约定： 建设工程在 2004 年 12 月 28 日验收，但未通过验收并质令整改。 2005 年 1 月 20 日 承包人向发包人递交了的工程结算书，由于该工程尚未通过验收，工程结算审价尚 在资料准备之中工程进度款已付过合同约定的比例，所以，发包人必须要在承包人 整改完毕和审价结束后，才能按合同约定给付余下工程款。 但是，承包人于 2005 年 2 月 15 日，向法院起诉，要求法院判令发包人以承包人递 交的工程结算书结算工程价款。为此，发包人在积极应诉的同时，承包人工期和质 量违约为由，向法院提起反诉 二、争议焦点