水电工程承包合同协议书.docVIP

2019 年最新水电工程承包合同协议书【简单版】 甲方 (发包人 )： 地点： 乙方 (承包人 )： 地点： 甲、乙双方在相同、友好、自觉、协商一致、相互相信的原则上，就甲方 ____________ 项目的水电工程委托给乙方施工，达成以下协议，共同遵守。 一、承包内容 1、承包形式： 2、承包范围： 3、承包价格：按国家招标建筑平方每平方米 _______元。 按图纸设计和甲方要求，不论 中途可否改正，一次性包定。 4、付款方式： 二、工程进度：按甲方及业主要求，工期跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装 开关等必定按甲方拟定的生产小段进度计划如数达成， 乙方如完不行生产任务， 甲方有权采用罚款进行限制。 三、工程质量：该工程质量必定达到 ______________________ 标准，争创优秀主体。 四、安全条款：必定保证施工安全，杜绝任何大小事故。乙方必定装备安全员，安全帽 由各工种自备， 但乙方需购置吻合国家安监合格产品， 对职工要签订好安全合同， 分项工程 要有安全技术交底，遵从现场安全管理，发现隐患及时报告，所有施工中的安全由乙方 (承 包人 )负责，甲方不肩负任何责任。 五、甲方负责必然的照明用电花销 (500 度 / 月 )，其他超出的用电花销由乙方自理。 六、罚款制度 施工不带安全帽罚款 ____________元 / 人次 ;赤膊穿拖鞋施工罚款 ____________/ 人次 ;悬 空抛物罚款 ____________元 / 人次 ;井字架吊篮乘人罚款 ____________元 / 人次 ;打架打架出现 一次，处以 ____________元的罚款，除追究其责任外，情节严重的交当地执法部门办理 ; 不 遵从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款 ____________元。 七、违约责任 合同期内，双方必定信守合同。 如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求， 甲方有权中途更换承包人和采用其他限制措施 ;如乙方无理停止合同、合同期内自己散场或未清除合同前散场，承包金额将永久拒绝支付。 八、争议解决 若双方在履行合同的过程中发生争议， 则双方均可采用调解、 和解的方式解决， 解决不行的，任何一方均可向合同履行地的法院提起诉讼。 九、附则 1、此合同一式 ______份，双方签字后见效， 拥有相同的法律效力， 各执 ______份为凭， 存档 ______份，并作为甲乙双方当事人法律依照。 2、本协议未尽事宜，双方协商解决。 甲方： 代表人： 合同履行地： 签订时间： ______年 ______月 ______日 乙方： 代表人： 合同履行地： 签订时间： ______年 ______月 ______日 2019 年工程承包合同范本的注意事项 一、发包人的相对义务 购依照法律规定发包人应办理法律规定由其办理的赞同、 赞同或备案， 包括但不限于建设用地规划赞同证、 建设工程规划赞同证、建设工程施工赞同证、 施工所需临时用水、 临时用电、 中断道路交通、 临时占用土地等赞同和赞同。 且发包人应协助承包人办理法律规定的相关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理达成前述赞同、 (或 )延缓的工期，并支付承包人合理的利润。  赞同或备案， 由发包人肩负由此增加的花销和 二、关于本质竣工日期的规定 当因本质竣工日期的确认发生瓜葛时，可以以相关规定参照详尽状况： 工程经竣工查收合格的， 以承包人提交竣工查收申请报告之日为本质竣工日期， 并在工程接收证书中载明 ;因发包人原因， 未在监理人收到承包人提交的竣工查收申请报告 42 天内达成竣工查收， 或达成竣工查收不予签发工程接收证书的， 以提交竣工查收申请报告的日期 为本质竣工日期 ;工程未经竣工查收，发包人擅自使用的，以转移据有工程之日为本质竣工日期。 三、关于采买资料和工程设备的义务与责 承包人采买的资料和工程设备不吻合设计或相关标准要求时， 承包人应在监理人要求的 合理限时内将不吻合设计或相关标准要求的资料、 工程设备运出施工现场， 并重新采买吻合 要求的资料、工程设备，由此增加的花销和 (或 )延缓的工期，由承包人肩负。 发包人供应的资料和工程设备的规格、 数量或质量不吻合合同约定的， 或因发包人原因以致交货日期延缓或交货地点改正等状况的，依照发包人违约的约定办理。 四、保修责任的起算 工程保修期从工程竣工查收合格之日起算， 详尽分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定， 但不得低于法定最低保修年限。 在工程保修期内， 承包人应当依占相关法律规定以及合同约定肩负保修责任。 发包人未经竣工查收擅自使用工程的，保修期自转移据有之日起算。 五、明确违约责任 在签订合同时， 双方就要想到可能产生的违反合同的行为， 并在合同中规定相应的处