【承包合同】工程简易施工合同范本.docxVIP

【承包合同】工程简易施工合同范本 工程简易施工合同范本发包方(以下称甲方)：承包方(以下称乙方)：依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。第一条工程工程一、工程名称：麻城宋埠40MW光伏发电工程光伏板安装工程二、工程地点：麻城宋埠三、承包方式：包工、包机械、包平安其次条工程期限一、合同工期总日历天数10 天第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方商定，光伏板安装工程按每组300元/组(一组24块电池板)。1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进展费用的核定。3、工程量确实认，全部工程量需双方到现场进展核对，到达标准的按单价*安装组数进展费用结算。4、费用支付，施工完毕后，甲方10日内支付相关工程费用.第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。2、乙方安装光伏板必需到达组与组之间高差不大于1cm。3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个程度面上。4、乙方需每天对自己成员进展平安检查，保证施工现场零事故。5、乙方需对自己完成的成果进展爱护，如现场发生破损，乙方需无条件进展修理。第五条平安施工乙方必需留意平安事项，保证安装前对其相关人员进展平安训练。由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方担当。第六条奖惩责任1、如8月20日前安装到达1MW光伏板安装，那么按1MW=50000元标准进展结算。2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。第七条纠纷解决方法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第八条附那么二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。甲方：乙方：代表：代表：年_____月_____日年_____月_____日工程名称：工程地点：发包人：承包人：发包人：(全称) 承包人：(全称)按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循公平、自愿、公正和老实信誉的原那么，发包人承包人就本工程施工有关事项达成全都看法，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程立项、规划批准文件号：资金二、工程承包范围承包范围：三、合同工期工程合同工期总日历天数：天。拟从年月日开头施工，至年月日开工完成。四、质量标准工程质量标准：五、合同价款合同总价(大写)：元;(小写)：元。工程单价：□详见承包人的投标报价书(招标工程);详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。六、组成合同的文件组本钱合同的文件及优先说明挨次按有关规定执行。七、词语含义本协议书中有关词语含义按有关规定执行。八、承包人承诺承包人向发包人承诺根据本合同商定施工、开工，并在质量保修期内担当工程质量保修责任，履行本合同所商定的全部义务。九、发包人承诺发包人向承包人承诺按招标文件商定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所商定的全部义务。十、合同生效本合同订立时间：年月日本合同订立地点：发包人承包人商定本合同自双方签字盖章于后生效。本合同共六份，双方各执三分。发包人：(公章)承包人：(公章)