建设工程施工合同专用条款-2024新整理.docVIP

建设工程施工合同专用条款

建设工程施工合同专用条款

建设工程施工合同专用条款

**建设工程施工合同**

**甲方：**[甲方全称]

**乙方：**[乙方全称]

**合同编号：**[合同编号]

**签订日期：**[签订日期]

**签订地点：**[签订地点]

**鉴于：**

2.乙方是一家具备相应资质的施工单位，愿意按照本合同约定完成本项目的施工工作。

**双方经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，达成如下协议：**

**第一条项目概况**

1.1项目名称：[项目名称]

1.2项目地点：[项目地点]

1.3项目内容：[项目内容]

1.4项目工期：[项目工期]

**第二条合同价格**

2.1合同总价为人民币[合同总价]元（大写：[合同总价大写]）。

2.2合同价格包括但不限于：施工材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润、税金等。

**第三条付款方式**

a)合同签订后[天数]天内，支付合同总价的[百分比]%作为预付款；

b)施工过程中，按月支付已完成工程量的[百分比]%；

c)工程竣工验收合格后[天数]天内，支付至合同总价的[百分比]%；

d)工程竣工结算后[天数]天内，支付至结算总价的[百分比]%；

e)质保期满后[天数]天内，支付剩余的[百分比]%。

3.2付款方式为银行转账，乙方应提供等额的有效增值税专用发票。

**第四条施工质量**

4.1乙方应按照国家相关法律法规、施工规范和甲方的要求进行施工，确保工程质量符合约定标准。

4.2乙方应按照合同约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

**第五条变更与调整**

5.1在施工过程中，如甲方要求变更设计或增加工程量，双方应签订书面变更协议，明确变更内容、工程量和费用。

5.2乙方在施工过程中遇到特殊情况需调整施工方案的，应提前通知甲方，并经甲方同意后方可实施。

**第六条竣工验收**

6.1工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告和竣工资料。

6.2甲方应在收到竣工报告和竣工资料后[天数]天内组织验收，如无特殊情况，甲方逾期未验收的，视为乙方已按约定完成施工。

**第七条质保期**

7.1工程竣工验收合格后，乙方应对工程进行质量保修，质保期为[质保期]年。

7.2质保期内，如发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后[天数]天内进行维修，直至达到约定质量标准。

**第八条违约责任**

8.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担相应的违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给守约方造成的损失。

**第九条争议解决**

9.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

9.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

**第十条其他**

10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至质保期满之日止。

**甲方：**[甲方全称]

**乙方：**[乙方全称]

**附件：**

1.工程施工图纸

2.工程量清单

3.工程质量标准

甲方代表：_______________________

乙方代表：_______________________

签订日期：_______________________

=====本合同可使用更广泛的场景，特设增加场景及条款=====

**特殊应用场合及增加的条款：**

1.**国际工程项目**

-增加条款：货币与汇率、国际运输与保险、进出口关税、国际仲裁。

-说明：在国际工程项目中，货币支付可能涉及外汇管制，因此需要明确货币种类和汇率风险承担。同时，国际运输和保险条款需要详细规定，以及进出口关税的负担方式。争议解决可能需要国际仲裁机构介入。

2.**高风险地区施工**

-增加条款：安全防护措施、紧急撤离计划、保险条款。

-说明：在高风险地区施工，如战乱、自然灾害频发区域，需要增加安全防护措施和紧急撤离计划，以及提高保险覆盖范围和金额。

3.**高新技术工程项目**

-增加条款：知识产权保护、技术保密、技术更新与迭代。

-说明：高新技术工程项目可能涉及专利技术和商业秘密，需要明确知识产权归属和保护措施。同时，技术更新和迭代的条款也需要详细规定。

4.**绿色环保工程项目**

-增加条款：环保标准、节能减排措施、环保罚款与责任。

-说明：绿色环保工程项目需要遵守特定的环保标准，实施节能减排措施。同时，对于违反环保规定可能导致的罚款和责任也需要明确规定。

5.**文化遗产保护项