景观工程紧急施工合同范本.docxVIP

景观工程紧急施工合同范本

第一条工程概况

1.1工程名称：

（填写具体的景观工程名称）

1.2工程地点：

（填写具体的工程地点）

1.3预定开工日期：

（填写预定的开工日期）

第二条施工范围

2.1施工范围：

（详细描述施工范围，包括景观设计、施工、材料供应等）

第三条施工方式

3.1施工方式：

本工程由乙方以包工、包料的形式进行施工。

第四条工期

4.1工期：

工期自预定开工日期之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止，预计（填写天数）天（包括法定假日），不计乙方通知甲方验收后等待甲方验收的时间。

4.2工期顺延：

如遇下列情况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延，否则视为乙方放弃签证的权利，工程不予顺延。

（1）因甲方原因影响工程施工进度，如未按时交出场地，接通水电、甲方变更设计等。

（2）不可抗力因素。

第五条工程质量及验收标准

5.1工程质量：

工程质量必须达到合格（验收标准按业主设计要求及行业规范执行），因乙方故意延误致使工程未能按时结算或提请验收的，本工程不能评定为合格。

5.2苗木质量：

乙方提供的苗木必须事先控制质量，苗木品种、规格及质量应符合工程要求，不得擅自改变。所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植。

第六条合同价格及支付方式

6.1合同价格：

本工程合同总价为（填写合同总价），乙方向甲方提供正式发票。

6.2支付方式：

（描述支付方式，如进度付款、验收合格后付款等）

第七条工期延误及违约责任

7.1工期延误：

（描述工期延误的责任及赔偿方式）

7.2违约责任：

（描述违约责任及赔偿方式）

第八条争议解决

8.1争议解决：

双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第九条其他

9.1合同的修改和补充：

本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

9.2合同的解除：

（描述合同解除的条件及赔偿方式）

9.3信息的保密：

（描述信息保密的条件及违反保密条款的赔偿方式）

9.4法律适用及争议解决：

本合同适用（填写国家或地区）法律，如发生争议，双方同意提交（填写仲裁机构或法院）解决。

第十条生效条件

本合同自双方代表签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：____年____月____日第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

第一条工程概况

1.1工程名称：

（填写具体的景观工程名称）

1.2工程地点：

（填写具体的工程地点）

1.3预定开工日期：

（填写预定的开工日期）

1.4第三方主体：

（填写第三方的名称和职责）

第二条甲方的权益与第三方主体的责任

2.1甲方权益：

（详细描述甲方的权益，如资金支付、质量控制、进度要求等）

2.2第三方主体责任：

（详细描述第三方主体的责任，如提供技术支持、材料供应、施工管理等）

第三条乙方的义务与限制

3.1乙方义务：

（详细描述乙方的义务，如按期完成工程、保证工程质量、遵守安全规定等）

3.2乙方限制：

（详细描述乙方的限制，如不得擅自变更设计、不得使用不合格材料等）

第四条工期与进度

4.1工期：

工期自预定开工日期之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止，预计（填写天数）天（包括法定假日），不计乙方通知甲方验收后等待甲方验收的时间。

4.2工期顺延：

如遇下列情况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延，否则视为乙方放弃签证的权利，工程不予顺延。

（1）不可抗力因素。

（2）甲方原因导致工程延误。

第五条工程质量与验收

5.1工程质量：

工程质量必须达到合格（验收标准按业主设计要求及行业规范执行），因乙方故意延误致使工程未能按时结算或提请验收的，本工程不能评定为合格。

5.2苗木质量：

乙方提供的苗木必须事先控制质量，苗木品种、规格及质量应符合工程要求，不得擅自改变。所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植。

第六条合同价格与支付

6.1合同价格：

本工程合同总价为（填写合同总价），乙方向甲方提供正式发票。

6.2支付方式：

（描述支付方式，如进度付款、验收合格后付款等）

第七条违约责任与赔偿

7.1乙方违约：

（描述乙方的违约行为及相应的赔偿责任）

7.2甲方权益保障：

（描述甲方为保障自身权益而采取的措施，如暂停支付、解除合同等）

第八条争议解决

8.1争议解决：

双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第九条第三方主体的介入意义与