解除建设工程合同.docxVIP

解除建设工程合同

合同编号：__________

一、解除协议

1.1甲乙双方同意自本解除协议生效之日起，解除原合同的效力，原合同约定的权利义务终止。

1.2本解除协议自双方签字（或盖章）之日起生效，原合同的权利义务随即终止。

二、解除后的处理

2.1甲乙双方应按照原合同的约定，处理解除合同后的相关事宜，包括但不限于工程款支付、工程质量保修等。

2.2甲乙双方应互相配合，确保解除合同后的各项工作顺利进行。

三、保密条款

3.1甲乙双方应对本解除协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。

3.2甲乙双方应在解除协议生效后____日内，将涉及原合同和本解除协议的所有文件资料交还给对方。

四、法律适用及争议解决

4.1本解除协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

4.2凡因本解除协议引起的或与本解除协议有关的任何争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

五、其他约定

5.1本解除协议一式两份，甲乙双方各执一份。

5.2本解除协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：____年____月____日

一、附件列表：

1.原《建设工程合同》

2.本解除协议

3.工程款支付证明

4.工程质量保修文件

5.双方签署的保密协议

6.争议解决过程中产生的法律文件

二、违约行为及认定：

1.甲方未按照原合同约定支付工程款。

2.乙方未按照原合同约定完成工程。

3.甲方未按照约定时间提供施工场地。

4.乙方未按照约定时间提交工程进度报告。

5.甲方未履行合同约定的协调管理义务。

6.乙方未按照合同要求保证工程质量。

三、法律名词及解释：

1.建设工程合同：指甲方委托乙方进行工程建设，乙方承担完成工程建设任务的合同。

2.解除协议：指双方协商一致，终止原合同效力的协议。

3.违约行为：指合同一方或双方未履行合同约定的义务。

4.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：乙方应制定合理的施工计划，确保工程按期完成。如遇不可抗力因素导致延误，应及时与甲方沟通，共同协商解决。

2.工程质量问题：乙方应严格按照国家相关标准和合同约定进行施工，确保工程质量。如出现质量问题，乙方应负责修复，并承担相应责任。

3.工程款支付纠纷：双方应严格按照原合同约定的付款条款进行支付。如发生纠纷，可通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。

4.合同履行过程中发生争议：甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

五、所有应用场景：

1.甲方为工程项目委托乙方施工。

2.乙方接受甲方委托，承担工程建设任务。

3.双方在合同履行过程中发生违约行为。

4.双方因合同履行产生争议，需要通过争议解决方式处理。

5.合同到期或双方协商一致解除合同。