机房弱电建设工程施工合同.docxVIP

机房弱电建设工程施工合同

甲方（业主）：_______________

乙方（承包商）：_______________

鉴于甲方拟对其机房进行弱电系统的建设与改造，乙方具有相应的资质和能力承担该工程施工任务，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款：

一、工程概况

1.工程名称：_______________机房弱电建设工程

2.工程地点：_______________

3.工程内容：包括但不限于综合布线系统、监控系统、门禁系统、广播系统等弱电系统的安装与调试。

4.工程标准：按照国家及行业相关标准执行，确保工程质量。

二、合同金额

合同总价为人民币（大写）_______________元整（￥__________）。

三、工期要求

1.开工日期：自____年____月____日起

2.竣工日期：至____年____月____日止

3.工期延误：如因乙方原因导致工期延误，乙方需按合同约定支付违约金。

四、质量要求

1.乙方必须保证工程质量符合国家及行业相关标准，满足甲方的使用要求。

2.工程竣工后，由甲乙双方共同组织验收，验收合格后方可交付使用。

五、付款方式

1.预付款：甲方在合同签订后___天内支付合同总价的___%作为预付款。

2.进度款：根据工程进度分阶段支付，具体比例和时间由双方协商确定。

3.竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余合同款项。

六、违约责任

1.如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。

2.如遇不可抗力因素导致不能履行或完全履行合同的，双方应根据实际情况协商解决。

七、争议解决

合同履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

八、其他约定

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同未尽事宜，由双方另行协商补充。

3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_____________乙方（盖章）：_____________

代表签字：_____________代表签字：_____________

日期：____年____月____日日期：____年____月____日