施工合同延期协议书.docx

施工合同延期协议书

合同编号：__________

施工合同延期协议书

地址：

联系方式：

地址：

联系方式：

鉴于：

3.双方为了保证工程质量和进度，经过友好协商，决定就工期延期事宜达成本协议。

第一条延期条款

1.1本协议签订后，原合同的工期延期至____年__月__日。

1.2延期后的合同总价款为____元（大写：___________________________元整）。

第二条工程质量及保修

2.1承包商应按照原合同的约定，保证工程质量，确保延期后的工程达到原合同约定的质量标准。

2.2延期后的工程保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，保修期限为____年。

第三条工期顺延

3.1由于原因导致工期延期，承包商应在延期原因消除后____个工作日内向业主提出工期顺延的申请。

3.2业主应在收到工期顺延申请后的____个工作日内予以批准或者提出修改意见。

3.3工期顺延批准后，承包商应按照本协议约定的工期继续施工。

第四条费用及支付

4.1延期后的合同总价款中，由于原因导致的工期延期部分，业主同意给予承包商一定的费用补偿，补偿金额为____元（大写：___________________________元整）。

4.2补偿费用应在承包商完成延期后的工程并经验收合格后，由业主一次性支付给承包商。

4.3除本协议约定的补偿费用外，原合同约定的其他条款继续有效。

第五条违约责任

5.1双方应严格按照本协议约定的条款履行各自的权利和义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。

5.2由于原因导致工期延期，承包商应承担相应的违约责任。

第六条争议解决

6.1凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应通过友好协商解决。

6.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第七条其他条款

7.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

7.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（业主）：

乙方（承包商）：

签订日期：____年__月__日

一、附件列表：

1.《施工合同》（合同编号：__________）

2.延期原因相关证明文件

3.工程竣工验收报告

4.费用补偿计算明细表

5.违约金计算明细表

6.争议解决所需的法律文件

二、违约行为及认定：

1.工期延期：未能按照本协议约定的工期完成工程。

2.工程质量不符：工程未达到原合同约定的质量标准。

3.费用补偿争议：双方对于补偿费用的计算或支付存在分歧。

4.违约金支付：未能按照本协议约定支付违约金。

三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同中的业主方。

2.乙方：指合同中的承包商方。

3.工期延期：因特定原因导致工程无法按照原计划完成的时间extension。

4.工程质量：工程产品符合特定标准或规范的程度。

5.违约金：当一方违约时，按照合同约定向守约方支付的赔偿金额。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工期延期问题：

提前沟通，及时提出工期顺延申请。

协商确定合理的延期时间，并签订补充协议。

2.工程质量问题：

加强质量监管，确保工程质量符合标准。

发现问题及时整改，必要时进行返工。

3.费用补偿争议：

根据合同约定和实际情况，明确补偿金额的计算方式。

通过协商解决争议，无法解决可申请第三方调解或仲裁。

4.违约金支付问题：

严格按照合同约定计算违约金。

违约方按时支付违约金，守约方提供相应的收款凭证。

五、所有应用场景：

1.工程进度受阻，需要延期完成。

2.工程质量未达到约定标准，需要进行修复或返工。

3.因不可抗力或其他特定原因导致工程成本增加或工期延误。

4.双方对于工程延期或质量问题产生的费用补偿有争议。

5.任何一方未履行合同义务，需要追究违约责任。