绿色建筑施工协议.docxVIP

绿色建筑施工协议

合同编号：__________

绿色建筑施工协议

地址：

联系人：

联系电话：

地址：

联系人：

联系电话：

鉴于：

1.甲方为绿色建筑项目的业主，拥有项目的所有权和决策权；

2.乙方为具备相关资质和经验的施工单位，愿意承担本项目的施工任务；

3.双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，协商一致，签订本协议。

第一条施工内容

1.1本项目名称为：____________________；

1.2乙方应按照甲方的要求和国家相关法律法规、标准规范，完成施工任务；

1.3施工内容包括：____________________；

1.4施工期限为：自____年__月__日起至____年__月__日止。

第二条质量标准

（1）____________________；

（2）____________________；

（3）____________________；

2.2乙方应严格按照设计文件和施工图纸进行施工，确保工程质量。

第三条合同价格

3.1本协议的合同价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元；

3.2乙方完成施工任务后，按照双方约定的方式进行工程价款的支付。

第四条施工安全

4.1乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和标准进行施工，确保施工安全；

4.2乙方应建立健全安全生产管理制度，配备充足的安全生产管理人员和设备；

4.3乙方应对施工现场进行定期安全检查，发现问题及时整改。

第五条环保要求

5.1乙方应遵守国家环保法律法规，严格执行绿色建筑施工标准，确保施工过程中的环境保护；

5.2乙方应采取有效措施，减少施工过程中的噪音、粉尘、废水等污染物的排放；

5.3乙方应对施工废弃物进行分类处理，按照有关规定进行处置。

第六条违约责任

6.1乙方未按照约定完成施工任务的，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：合同价款的__%；

6.2乙方施工质量不符合约定的，甲方有权要求乙方及时整改，并承担相应费用；

6.3乙方违反环保要求的，甲方有权要求乙方立即停止违法行为，并承担相应法律责任。

第七条争议解决

7.1双方在签订本协议过程中发生的争议，应友好协商解决；

7.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本协议一式两份，甲、乙双方各执一份；

8.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效；

8.3本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

一、附件列表：

1.施工设计文件

2.施工图纸

3.施工预算书

4.施工方案

5.安全生产管理制度

6.环保措施方案

7.施工许可证

8.相关法律法规和标准规范

二、违约行为及认定：

1.未按约定完成施工任务：认定标准为工程进度严重滞后于协议约定的期限。

2.施工质量不符合约定：认定标准为工程质量检验不合格，未达到协议约定的质量标准。

3.违反环保要求：认定标准为未按照国家环保法律法规和绿色建筑施工标准进行施工，造成环境污染。

三、法律名词及解释：

1.绿色建筑：指在建筑的全寿命周期内，最大限度地节约资源、能源，减少环境污染和生态破坏，为人们提供健康、舒适、高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑。

2.施工期限：指协议约定的乙方完成施工任务的期限。

3.违约金：指乙方未按照约定完成施工任务时，应向甲方支付的赔偿金。

4.环保法律法规：指国家及地方制定的关于环境保护的法律、法规和政策。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.施工进度延误：及时沟通，调整施工计划，增派施工人员或延长施工时间。

2.施工质量问题：停工整改，重新施工，直至检验合格。

3.环保问题：加强环保宣传教育，严格执行环保措施，发现问题立即整改。

4.合同争议：友好协商解决，或向合同签订地人民法院提起诉讼。

五、所有应用场景：

1.适用于各类绿色建筑项目的施工阶段。

2.适用于施工单位与业主之间的施工任务委托。

3.适用于明确施工内容、质量标准、合同价格、施工安全、环保要求等合同条款。

4.适用于双方在施工过程中发生的违约行为及争议解决。