酒店式酒店式书店填土施工合同.docxVIP

酒店式酒店式书店填土施工合同

合同编号：__________

甲方（发包方）：__________

乙方（承包方）：__________

第一条工程概况

1.1本项目位于__________，占地面积约__________平方米，工程内容包括但不限于：__________。

1.2工程质量标准：符合国家及行业相关规范、标准要求。

1.3工程合同价款：人民币__________元整（大写：__________元整）。

第二条合同工期

2.1工期自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止，共计__________天。

2.2乙方应当按照约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

第三条质量保修

3.1乙方应保证工程质量，工程验收合格后，乙方应按照法律法规及合同约定承担质量保修责任。

3.2质量保修期自工程验收合格之日起算，保修期限按照相关法律法规及行业标准执行。

第四条合同价款及支付

4.1双方确认，本合同约定的合同价款为固定价款，不再调整。

4.2甲方支付乙方工程款的方式如下：

（1）合同签订后__________天内，甲方支付乙方工程款总额的__________%；

（2）工程进度达到__________%后，甲方支付乙方工程款总额的__________%；

（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程款总额的__________%。

4.3甲方支付乙方工程款时，乙方应当按照国家税务部门的规定提供相应的税务发票。

第五条违约责任

5.1乙方未按照约定工期完成工程的，应当按照违约天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工程合同价款×日违约金比例。

5.2甲方未按照约定支付工程款的，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付迟延付款违约金，违约金计算方式为：违约金=应付款项×日违约金比例。

第六条争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七条其他约定

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方向甲方支付完毕所有合同价款后终止。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

一、附件列表：

1.工程设计图纸

2.施工方案

3.工程量清单

4.材料及设备采购清单

5.工程验收标准

6.质量保修条款

7.税务发票

二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定工期完成工程，认定为违约行为。

2.甲方未按照约定支付工程款，认定为违约行为。

3.工程质量不符合约定标准，认定为违约行为。

4.乙方未按照施工方案施工，认定为违约行为。

5.甲方未提供施工所需场地、材料、设备等，认定为违约行为。

三、法律名词及解释：

1.合同法：指《中华人民共和国合同法》相关规定。

2.建筑法：指《中华人民共和国建筑法》相关规定。

3.质量保修：指施工单位对施工的工程在一定期限内承担质量问题的修复、更换等责任。

4.违约金：指一方未履行合同义务时，应向对方支付的赔偿金。

5.工程验收：指工程完成后，由相关单位进行的质量、安全、功能等方面的检查、评定。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工期延误：乙方应及时与甲方沟通，制定合理的施工计划，确保工程按时完成。

2.工程款支付迟延：甲方应按时支付工程款，如出现迟延，应支付违约金，并尽快解决付款问题。

3.工程质量问题：乙方应按照设计图纸和施工方案施工，确保工程质量。如出现质量问题，乙方应及时修复，并承担相应责任。

4.变更事项：如合同执行过程中发生变更，双方应协商一致，并签订补充协议。

5.争议解决：双方应通过友好协商解决争议。协商不成的，可以向法院提起诉讼。

五、所有应用场景：

1.甲方为酒店式书店项目业主，乙方为施工单位。

2.甲方委托乙方进行酒店式书店的填土施工。

3.双方按照本合同约定，履行各自的义务，确保工程顺利进行。

4.本合同适用于类似填土施工项目的合同签订，可根据具体项目情况进行调整。