建筑合作协议合同范本2024年通用.docxVIP

建筑合作协议合同范本2024年通用

合同编号：__________

建筑合作协议

甲方：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

电子邮箱：________________

乙方：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

电子邮箱：________________

鉴于：

1.甲方为项目业主，拥有项目的所有权和决定权；

2.乙方为具有相应资质和能力的建筑施工企业，愿意承担项目的施工任务；

3.双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，协商一致签订本协议。

第一条项目概述

1.1项目名称：____________________

1.2项目地点：____________________

1.3项目规模：____________________

1.4项目内容：____________________

1.5项目总投资：________________

1.6项目工期：__________________

第二条甲方的权利和义务

2.1甲方有权对项目进行监督和检查，确保乙方按照约定的标准和质量完成施工任务。

2.2甲方有权要求乙方按照约定的进度和质量要求完成施工任务。

2.3甲方应按照本协议约定支付乙方的工程价款。

2.4甲方应提供施工所需的设计图纸、施工方案、施工材料等。

2.5甲方应协助乙方办理与项目相关的审批、验收等手续。

2.6甲方应承担因自身原因导致项目延期、停工等所产生的费用。

第三条乙方的权利和义务

3.1乙方有权按照约定的标准和质量要求完成施工任务。

3.2乙方有权要求甲方按照约定的进度和质量要求提供施工所需的设计图纸、施工方案、施工材料等。

3.3乙方应按照本协议约定的工程价款支付方式向甲方支付工程价款。

3.4乙方应按照约定的工期完成施工任务。

3.5乙方应保证施工安全，防止安全事故的发生。

3.6乙方应承担因自身原因导致项目延期、停工等所产生的费用。

第四条工程价款及支付方式

4.1本项目的工程价款为：________________元（大写：________________元整）。

4.2甲方支付工程价款的方式如下：

（1）合同签订后，甲方支付乙方工程预付款：________________元；

（2）工程进度达到约定的比例后，甲方支付乙方相应的进度款；

（3）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余工程价款。

4.3乙方应按照约定的时间和方式向甲方开具符合国家法律法规的发票。

第五条工期及进度

5.1乙方应按照约定的工期完成施工任务。

5.2乙方应按照约定的进度向甲方报告工程进度。

5.3如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担因此产生的违约责任。

5.4如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担因此产生的违约责任。

第六条工程质量及验收

6.1乙方应按照约定的标准和质量要求完成施工任务。

6.2工程验收合格的标准为：________________。

6.3甲方应在工程验收合格后支付剩余工程价款。

6.4如工程验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担整改费用。

第七条保密条款

7.1双方在履行本协议过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。

7.2保密期限自本协议签订之日起算，至本协议终止或履行完毕之日止。

第八条违约责任

8.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。

8.2乙方如违反施工安全、质量等相关规定，造成甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

第九条争议解决

9.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条其他约定

10.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

10.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至________________。

10.3本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。

甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________

法定代表人（或授权代表）：_________法定代表人（或授权代表）：_________

一、附件列表：

1.项目设计图纸

2.施工方案

3.施工材料清单

4.工程进度报告

5.工程质量验收标准

6.商业秘密、技术秘密、市场信息等相关资料