原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
2024版室外地面铺砖施工合同范本
合同编号：__________
第一条工程概况
1.1工程名称：____________________
1.2工程地点：____________________
1.3工程内容：乙方按照甲方的要求，对项目地进行室外地面铺砖施工。
1.4工程面积：____________________平方米。
1.5工程质量标准：____________________。
第二条施工期限
第三条合同价款
3.1本工程合同总价为人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。
3.2乙方报价是基于甲方提供的工程量和施工图纸，如在施工过程中发生工程量的增减，按照实际发生进行调整。
3.3乙方应按照本合同约定的价款，按期完成施工。
第四条付款方式
4.1甲方在本合同签订后7个工作日内，向乙方支付合同总价款的30%作为预付款。
4.2乙方完成合同约定的工程内容后，甲方应在验收合格后7个工作日内支付合同总价款的60%。
4.3剩余的10%作为质量保证金，自工程验收合格之日起，质保期为1年，质保期满后7个工作日内无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
第五条施工要求
5.1乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、施工方案及相关技术规范进行施工。
5.2乙方应保证施工过程中不出现质量问题，如出现质量问题，乙方应负责及时整改，并承担由此产生的一切费用。
5.3乙方应保证施工安全，严格遵守施工现场的安全操作规程，确保施工人员的人身安全。
第六条违约责任
6.1乙方未按照约定的工期完成施工的，应当按照甲方实际损失的金额支付违约金。
6.2乙方施工质量不符合约定，乙方应负责返工、整改，并承担由此产生的一切费用。
6.3如甲方未按照约定时间支付预付款、进度款和质量保证金的，应当按照迟延支付金额的日千分之五支付违约金。
第七条争议解决
本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条其他约定
8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格且质保期满后失效。
甲方（盖章）：____________________
乙方（盖章）：____________________
甲方代表（签字）：______________
乙方代表（签字）：______________
签订日期：____________________
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
9.1甲方变更
甲方在合同履行过程中，如因特殊情况需要变更工程内容、规模、工期等，应提前通知乙方，并经双方协商一致后，方可进行变更。因变更产生的费用及影响，按双方协商的结果执行。
9.2甲方延期
如甲方因特殊情况需延长工期，应提前通知乙方，并经乙方同意后，方可延期。甲方应承担因延期产生的相关费用，包括但不限于乙方人员窝工费、材料保管费等。
9.3甲方解除合同
甲方在合同履行过程中，如单方面解除合同，应向乙方支付合同总价款的20%作为违约金。同时，乙方有权要求甲方支付因解除合同所产生的相关费用，包括但不限于乙方已完成工程部分的费用、乙方人员窝工费、材料损失费等。
9.4甲方支付方式变更
甲方在合同履行过程中，如需变更支付方式，应提前通知乙方，并经乙方同意后，方可执行。未经乙方同意，甲方不得擅自变更支付方式。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
10.1乙方工期延误
乙方如因特殊情况导致工期延误，应提前通知甲方，并经甲方同意后，方可延期。乙方应承担因工期延误产生的相关费用，包括但不限于甲方人员窝工费、材料保管费等。
10.2乙方质量问题
乙方施工过程中如出现质量问题，应负责及时整改，并承担由此产生的一切费用。如质量问题导致甲方损失，乙方还应承担甲方因此产生的损失赔偿责任。
10.3乙方解除合同
乙方在合同履行过程中，如单方面解除合同，应向甲方支付合同总价款的20%作为违约金。同时，甲方有权要求乙方支付因解除合同所产生的相关费用，包括但不限于甲方已完成工程部分的费用、甲方人员窝工费、材料损失费等。
10.4乙方支付方式变更
乙方在合同履行过程中，如需变更支付方式，应提前通知甲方，并经甲方同意后，方可执行。未经甲方同意，乙方不得擅自变更支付方式。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
11.1第三方中介职责
第三方中介在合同履行过程中，应严格按照甲乙双方的约定，负责协调、管理、监督工程的进度、质量和费用。中介方应公正、中立地处理甲乙双方在合同履行过程中产生的争议。
11.2第三方中介费用
第三方中介在合同履行过程中的费用，由甲乙双方协商确定。中介费用包括但不限于中介人员的薪酬
文档评论（0）