2024版电厂钢煤斗施工合同.docx

2024版电厂钢煤斗施工合同

合同编号：__________

地址：____________________

联系人：__________________

联系电话：_______________

地址：____________________

联系人：__________________

联系电话：_______________

鉴于：

2.承包商愿意承担并完成相关工作；

3.双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经充分协商，达成如下协议：

第一条工作内容

1.1承包商应按照本合同约定的标准和质量要求，完成电厂钢煤斗施工项目的施工工作。

1.2承包商应负责项目施工过程中的材料供应、设备租赁、人员配置等事宜。

1.3承包商应按照合同约定的工期完成项目，确保项目顺利投入使用。

第二条质量标准

2.1承包商应按照国家和行业相关标准、规范进行施工，确保项目质量符合设计要求和验收标准。

2.2项目验收合格后，业主有权要求承包商对存在的问题进行整改，直至达到合同约定的质量标准。

第三条工期

3.1项目计划开工日期为____年____月____日，计划竣工日期为____年____月____日。

3.2承包商应按照工期要求完成项目，如因承包商原因导致工期延误，应按照合同约定承担违约责任。

第四条合同价格

4.1双方确认，本项目合同总价为人民币____元（大写：____________________元整），包括但不限于施工、材料、设备、人工等费用。

4.2承包商应按照合同约定的价格提供服务，如有价格变动，需双方协商一致。

第五条支付方式

5.1业主应按照合同约定的付款节点和比例向承包商支付款项。

5.2承包商完成相关工作后，应向业主提供相应的发票和付款凭证。

第六条违约责任

6.1如承包商未按照合同约定完成相关工作，应承担违约责任，具体包括但不限于：支付违约金、赔偿业主损失等。

6.2如业主未按照合同约定支付款项，应承担违约责任，具体包括但不限于：支付违约金、赔偿承包商损失等。

第七条争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同一式两份，双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至项目验收合格之日止。

甲方（业主）：______________

乙方（承包商）：______________

签订日期：____年____月____日

多方为主导时的，附件条款及说明

一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明

1.1甲方变更权

甲方在本合同履行过程中，有权根据项目实际情况和需要，对合同约定的工作内容、质量标准、工期等进行变更。甲方应提前通知乙方，并在双方协商一致的基础上签订变更协议。如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应的违约责任。

1.2甲方监督权

甲方有权对乙方的工作进行监督，确保项目按照合同约定的质量标准、进度顺利进行。甲方有权要求乙方提供项目进度报告、质量检验报告等相关资料，乙方应予以配合。

1.3甲方解除合同权

甲方在合同履行过程中，如发现乙方严重违约，包括但不限于未按照合同约定完成工作、工程质量不符合约定等，甲方有权立即解除合同，并有权要求乙方赔偿因此造成的损失。

二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明

2.1乙方质量保障义务

乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，确保项目质量符合设计和验收要求。如项目质量不符合约定，乙方应负责整改，并承担因整改导致的费用。

2.2乙方工期保障义务

乙方应确保按照合同约定的工期完成项目。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金。

2.3乙方保密义务

乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经甲方同意，不得向第三方披露。如乙方违反保密义务，应承担相应的违约责任。

三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明

3.1第三方中介职责

第三方中介在本合同履行过程中，负责协调甲方、乙方之间的关系，确保项目顺利进行。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中出现的争议，并及时给出解决方案。

3.2第三方中介费用

第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担。双方应在合同中约定第三方中介的费用比例。如因第三方中介原因导致合同履行出现问题，第三方中介应承担相应的责任。

3.3第三方中介解除合同权

在合同履行过程中，如第三方中介严重失职，导致甲方、乙方权益受到损害，甲方和乙方均有权解除与第三方中介的合同，并要求第三方中介赔偿因此造成的损失。

本附件条款及说明为本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。如本附件与合同发生冲突，以本附件为准。

一、附件列表：

1.电厂钢煤斗施工设计图纸

2.材料供应清单

3.设备租赁合同

4.施工人员名单

5.质量