中国仿古建筑工程施工合同2024年.docxVIP

中国仿古建筑工程施工合同2024年通用

合同编号：__________

甲方：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________

乙方：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________

鉴于甲方为工程项目的业主，具备项目建设的相关权利和能力，并且乙方具备相应资质，愿意承担本工程的施工任务；根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲乙双方的权利、义务和责任达成如下协议：

第一条工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

1.5工程预算：__________

第二条合同价格

2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2乙方报价应包含全部工程内容的人工、材料、设备、机械、管理、税费等一切费用。

2.3合同价款支付方式如下：

（1）合同签订后五个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为预付款；

（2）工程进度达到__________%时，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为进度款；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为尾款。

第三条工程质量

3.1乙方应按照甲方的要求和标准完成本工程，确保工程质量符合国家相关法律法规和行业标准。

3.2乙方应承担工程质量问题造成的所有损失和费用。

第四条工程进度

4.1乙方应按照甲方要求和工程进度计划完成施工任务。

4.2乙方如因自身原因导致工程进度延误，应承担相应的违约责任。

第五条甲乙双方的权利和义务

5.1甲方权利和义务：

（1）负责办理工程建设的相关手续和审批；

（2）提供施工场地和施工条件；

（3）按时支付合同价款；

（4）组织工程竣工验收。

5.2乙方权利和义务：

（1）按照合同约定完成施工任务；

（2）确保工程质量；

（3）按照约定的工程进度完成施工；

（4）遵守国家相关法律法规和行业标准；

（5）承担因自身原因导致的工程质量问题和损失。

第六条违约责任

6.1乙方如未按照约定完成施工任务，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。

6.2甲方如未按时支付合同价款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。

第七条争议解决

双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且合同价款支付完毕之日终止。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________日期：__________

乙方（盖章）：__________日期：__________

一、附件列表：

1.工程设计图纸及说明

2.工程预算明细表

3.工程进度计划表

4.甲方支付凭证

5.乙方施工资质证明

6.工程质量检验标准

7.工程竣工验收报告

二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定完成施工任务，包括但不限于工期延误、工程质量不符合标准等。

2.甲方未按时支付合同价款。

3.甲方未履行合同约定的其他义务。

三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同所述工程项目的业主。

2.乙方：指承担本工程施工任务的承包商。

3.合同总价款：指双方约定的完成工程所需支付的全部费用。

4.违约金：指违约方因违约行为应支付给对方的一定金额。

5.工程竣工验收：指对完成的工程进行质量、安全、功能等方面的检查，以确定工程是否符合约定标准和要求的程序。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：乙方应制定合理的施工计划，确保工程按进度完成。如因特殊情况导致延误，应及时与甲方沟通，寻求延期批准。

2.工程质量问题：乙方应严格按照设计要求和标准施工，加强质量把控。如出现质量问题，应及时整改，并承担相应责任。

3.付款延误：甲方应按时支付合同价款。如出现付款延误，乙方有权按约定要求支付违约金，并有权解除合同。

4.施工过程中发生争议：双方应通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、所有应用场景：

1.适用于中国境内的仿古建筑工程施工合同。

2.适用于甲方为工程项目业主，乙方为具备相应资质的施工单位的