劳务分包合同钢支撑7篇.docx

劳务分包合同钢支撑7篇

篇1

发包人（全称）：[公司名称]

承包人（全称）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规，为明确双方的权利和义务，经双方友好协商，达成如下劳务分包协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：钢支撑结构的安装、拆除及维修等劳务分包工作。

二、合同工期

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：XX天

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币（大写）[合同价款金额]元整。

2.支付方式：银行转账。具体付款节点如下：

（1）预付款：合同签订后，发包人向承包人支付合同价款的XX%作为预付款。

（2）中期款：工程完成XX%时，发包人向承包人支付合同价款的XX%。

（3）尾款：工程竣工验收合格后，发包人向承包人支付合同价款的XX%。

四、工程质量及验收标准

1.工程质量标准：符合《钢结构工程施工及验收规范》等相关标准。

2.验收标准：按照合同约定及国家相关规范进行验收。

3.验收流程：承包人提交验收申请后，发包人组织相关人员进行验收。验收合格后，双方签署验收报告。

五、双方权利义务

1.发包人权利义务：

（1）发包人有权对承包人的工作进行监督和检查。

（2）发包人应按时向承包人支付合同价款。

（3）发包人应协助承包人解决施工过程中的相关问题。

2.承包人权利义务：

（1）承包人有权要求发包人按时支付合同价款。

（2）承包人应按时完成施工任务，确保工程质量符合合同约定及国家相关规范。

（3）承包人应积极配合发包人的监督和检查工作。

（4）承包人应妥善保管发包人提供的材料，如有损坏或丢失，应承担相应的赔偿责任。

六、违约责任及赔偿标准

1.发包人违约责任：如发包人未按时支付合同价款或未履行其他合同义务，应承担相应的违约责任。具体赔偿标准如下：

（1）逾期支付合同价款的，每逾期一天，应向承包人支付合同价款XX%的违约金。

（2）未履行其他合同义务的，应向承包人支付人民币（大写）[违约金金额]元整作为违约金。

2.承包人违约责任：如承包人未按时完成施工任务或施工质量不符合合同约定及国家相关规范，应承担相应的违约责任。具体赔偿标准如下：

（1）逾期完成施工任务的，每逾期一天，应向发包人支付合同价款XX%的违约金。

（2）施工质量不符合合同约定及国家相关规范的，应向发包人支付人民币（大写）[违约金金额]元整作为违约金。同时，承包人应负责返工并承担返工费用。

七、不可抗力及风险分配原则

1.不可抗力因素：战争、严重火灾、台风、地震等不可抗力因素导致工程无法按时完成的，双方可协商延长工期或终止合同。具体处理方式如下：

（1）如不可抗力因素导致工程无法按时完成且无法继续履行的，双方可协商终止合同，发包人应支付承包人已完成工程的价款并赔偿相应损失。

（2）如不可抗力因素导致工程无法按时完成但不影响继续履行的，双方可协商延长工期并相应调整合同价款。具体调整方式由双方协商确定。

2.风险分配原则：合同签订后，因市场价格波动、政策调整等不可预见因素导致成本增加的风险由发包人承担；因承包人自身原因或施工过错导致成本增加的风险由承包人承担。具体风险分配原则如下：

（1）市场价格波动、政策调整等不可预见因素导致成本增加的，经双方协商后，发包人应向承包人支付相应的补偿款。具体补偿金额由双方协商确定。

（2）因承包人自身原因或施工过错导致成本增加的，承包人应承担相应的赔偿责任并赔偿发包人的损失。具体赔偿金额由双方协商确定。

八、争议解决方式及管辖法院

1.争议解决方式：如双方在执行合同过程中发生争议或纠纷，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼解决争议或纠纷。具体管辖法院如下：合同签订地人民法院。在诉讼过程中产生的诉讼费用及律师费用由败诉方承担。胜诉方有权要求败诉方赔偿其因诉讼而产生的合理损失包括但不限于律师费用、交通费用等）。本合同的签订地是：[合同签订地]。所以管辖法院是[合同签订地人民法院]。请注意修改合同签订地以及管辖法院！

篇2

甲方（用工单位）：XXXXXX有限公司

乙方（承包单位）：XXXXXX建筑劳务有限公司

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，为明确甲乙双方在劳