2024建设工程合同索赔的依据有些.docxVIP

?合同编号：__________

合同各方：

鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为该项目的施工方，双方为明确双方在项目实施过程中的权利和义务，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程内容：____________________

1.4工程规模：____________________

1.5工程预算：____________________

二、合同工期

2.1工期自双方签订合同之日起至工程竣工交付之日止。

2.2乙方应按照约定的工期保证工程进度，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

三、工程质量

3.1乙方应按照约定的工程质量标准进行施工，保证工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。

3.2乙方应承担工程质量问题造成的维修、更换等责任。

四、合同价款及支付

4.1双方确认工程合同价为人民币（大写）：________________元整（小写）：_________________元。

4.2甲方应按照约定的付款节点和比例向乙方支付合同价款。

4.3乙方开具等额的正规发票，甲方按约定时间支付。

五、违约责任

5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。

六、争议解决

6.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工交付之日止。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

甲方代表（签字）：______________

乙方代表（签字）：______________

签订日期：____________________

注意事项及解决办法：

1.合同的签订和履行应遵守国家的法律法规，双方应保证合同内容的合法性。

解决办法：在签订合同前，双方应仔细审查合同内容，确保不违反国家法律法规，必要时可咨询法律专业人士。

2.双方应确保合同中所提供的信息真实、准确、完整，如有虚假陈述，应承担相应的法律责任。

解决办法：双方在签订合同前，应认真核实对方提供的信息，可通过调查、函证等方式进行验证。

3.合同价款的支付和结算应严格按照约定的付款节点和比例进行，迟延支付的，应承担违约责任。

解决办法：甲方应按照合同约定的时间节点支付合同价款，乙方应及时开具等额的正规发票，双方共同促成合同价款的及时支付。

4.乙方应按照约定的工期保证工程进度，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

解决办法：乙方应合理安排施工进度，确保工程按期完成。如因乙方原因导致工程延期，乙方应根据延期天数向甲方支付违约金。

5.工程质量应符合国家相关法律法规及行业标准，乙方应承担工程质量问题造成的维修、更换等责任。

解决办法：乙方应严格按照国家法律法规及行业标准进行施工，确保工程质量。如出现质量问题，乙方应立即进行维修、更换，并承担由此产生的费用。

6.如双方在合同履行过程中发生纠纷，应通过友好协商解决，协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

解决办法：双方应保持沟通，积极寻求协商解决纠纷的方式。如协商无果，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼，寻求法律途径解决。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指合同中承担业主角色的一方，负责工程建设项目的投资、组织、管理和监督。

2.乙方：指合同中承担施工角色的一方，负责按照甲方的要求进行工程建设项目的施工。

3.工期：指合同约定的工程开始施工至工程竣工交付的时间段。

4.工程质量：指工程建设项目符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定的技术标准、使用功能要求。

5.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金，用以弥补对方因违约所造成的损失。

6.争议解决：指合同双方在合同履行过程中发生的纠纷通过协商、调解、仲裁或诉讼等途径予以解决。

7.友好协商：指合同双方在解决合同履行过程中的争议时，采取平等、自愿、诚信的原则进行沟通、磋商，以达成一致意见。

应用场合：

1.适用于各类建设工程项目，包括但不限于房屋建筑、基础设施建设、装修装饰等。

2.适用于施工方为完成工程项目所需的人力、材料、设备等资源投入与组织管理。

3.适用于业主方对工程项目的质量、进度、投资控制等要求。

4.适用于双方在工程项目的合同履行过程中，对权利、义务、责任进行明确约定的情况。

补充条款：

1.工程变更：如工程项目在实施过