2024青岛市施工的合同范本.docxVIP

?合同编号：__________

合同双方：

甲方：（全称）

地址：

联系电话：

联系人：

乙方：（全称）

地址：

联系电话：

联系人：

鉴于甲方为工程项目业主，乙方为施工单位，双方经友好协商，就青岛市施工项目达成如下协议：

第一条工程概况

1.1工程名称：（工程全称）

1.2工程地点：（工程地址）

1.3工程内容：（工程简述）

1.4工程工期：（工期起止日期）

第二条工程价款

2.1本工程合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。

2.2乙方按工程进度分阶段向甲方提交工程进度款，具体付款比例和时间双方另行约定。

2.3工程验收合格后，甲方应在验收报告送达之日起____个工作日内支付剩余工程款。

第三条工程质量

3.1乙方应严格按照国家及地方相关法律法规、工程技术标准和甲方的要求进行施工。

3.2工程质量保证期为____年，自工程验收合格之日起计算。

3.3乙方对施工过程中出现的问题应及时整改，确保工程质量。

第四条工程进度

4.1乙方应按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

4.2甲方应按约定时间提供施工场地、施工图纸等，确保工程顺利进行。

第五条保密条款

5.1双方在履行合同过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。

5.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。

第六条争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第七条其他条款

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项结清之日终止。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

日期：____年____月____日日期：____年____月____日

注意事项及解决办法：

1.工程范围和细节：确保合同中明确列出工程的具体范围和细节，以避免未来的歧义。

解决办法：详细描述工程的项目、规模、地点、预期成果等，并附上相关工程图纸和技术规范。

2.工期和进度：约定清晰的工期和阶段性目标，以及相应的违约责任。

解决办法：明确工期的起始和结束日期，规定里程碑进度和相应的款项支付日期。

3.工程质量标准：明确工程的质量标准和验收标准，以及质量保证期的长度。

解决办法：引用具体的质量标准规范，设定明确的验收程序和质量保证期限。

4.价款和支付方式：详细说明合同总价款、付款方式和进度款的比例。

解决办法：规定预付款、进度款和最终付款的具体条件和时间节点。

5.变更和调整：预见可能的工程变更，并约定变更的程序和影响到的合同价格或工期调整方式。

解决办法：设立变更控制委员会，按照既定的程序处理变更请求。

6.违约责任：明确违约行为的定义和相应的违约责任，包括工期延误和质量不达标的情况。

解决办法：根据违约的严重程度，规定相应的经济赔偿或其他责任承担方式。

7.争议解决：确定争议解决的途径，如友好协商、调解、仲裁或诉讼。

解决办法：选择合适的争议解决机制，并在合同中明确双方的仲裁或诉讼地点。

8.法律适用和管辖：确定合同适用的法律和争议解决的管辖地。

解决办法：在合同中指定适用的法律（如中国法律）和合同签订地或工程所在地为管辖地。

法律名词及名词解释：

1.甲方：通常指合同的委托方或项目业主，负责委托工程项目的实施。

2.乙方：指承担工程项目施工的方，即施工承包商。

3.工程价款：指为完成工程合同约定的工作内容，乙方应得的全部报酬。

4.工程质量：指工程满足规定和使用目的的程度，包括结构安全、使用功能、耐久性等。

5.工期：指合同约定的工程开始施工至工程竣工交付的整个时间周期。

6.违约责任：指当合同一方未履行或未完全履行合同义务时，应承担的法律责任。

7.争议解决：指当合同双方在合同履行过程中发生分歧时，采取的法律程序和方法。

8.仲裁：指合同双方在发生争议时，同意将争议提交给第三方（仲裁机构）进行裁决的一种争议解决方式。

9.诉讼：指合同双方在发生争议时，通过法院提起的司法程序解决争议。

应用场合：

1.建筑施工合同：适用于建筑工程的施工，包括住宅、商业、工业等建筑项目。

2.装修施工合同：适用于室内外装修、改造工程，如住宅装修、商业空间装修等。

3.工程维修合同：适用于各类建筑物的维修、养护、加固等工程。

4.园林绿化施工合同：适用于公园、广场、住宅小区等场所的园林绿化工程。

5.市政工程合同：适用于城市道路、桥梁、