打棚建筑合同6篇.docx

打棚建筑合同6篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条工程期限

1.本工程合同工期为_________天，从_________年_________月_________日开始实施。

2.乙方在签订合同后，按照甲方提供的图纸进行打棚工作。在规定的工程期限内，乙方必须完成打棚工作。

第三条工程价款及支付方式

1.本工程打棚费用为人民币_________元（大写：_________元整）。

2.甲方在签订合同后，向乙方支付工程款的50%。当乙方完成打棚工作并验收合格后，甲方再支付剩余的50%。

第四条工程质量及验收标准

1.乙方必须按照甲方提供的图纸进行打棚工作，确保打棚质量符合甲方的要求。

2.打棚完成后，甲方会进行验收。验收标准为：打棚牢固、平整、美观，无裂缝、无变形、无破损。

第五条双方的权利和义务

1.甲方的权利和义务：

（1）甲方有权对乙方的打棚工作进行监督和检查，确保打棚质量符合验收标准。

（2）甲方有权要求乙方在规定的工程期限内完成打棚工作。

（3）甲方需按照合同约定向乙方支付打棚费用。

2.乙方的权利和义务：

（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付打棚费用。

（2）乙方需按照甲方提供的图纸进行打棚工作，确保打棚质量符合验收标准。

（3）乙方需遵守甲方的现场管理规定，确保打棚工作顺利进行。

第六条违约责任及赔偿金额的计算方法

1.甲方违约责任：若甲方未按照合同约定向乙方支付打棚费用或未提供必要的图纸和技术支持，导致乙方无法按时完成打棚工作，甲方需承担相应的违约责任。违约金按每天合同总金额的5‰计算。

2.乙方违约责任：若乙方未按照甲方提供的图纸进行打棚工作，或打棚质量不符合验收标准，乙方需承担相应的违约责任。违约金按每天合同总金额的5‰计算。

第七条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务，确保打棚工作的顺利完成。

2.在合同生效期间，双方不得随意变更或终止合同。如需变更或终止合同，应提前书面通知对方，并协商达成一致意见。

第八条争议解决方式及管辖法院

1.如双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向合同签订地法院提起诉讼。

2.诉讼期间，双方应停止一切争议行为，积极配合法院的调查和处理。待法院判决后，双方应遵守判决结果，履行相应的义务。

第九条合同附件及补充协议

1.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议进行补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同的附件包括施工图纸、技术要求等，与本合同具有同等法律效力。双方在履行合同过程中应严格遵守相关要求。

第十条其他约定事项

1.双方在签订合同前，应充分了解对方的资质和信誉情况，确保合同的履行具有可靠性。

2.本合同的修改和解释权归双方所有。在合同实施过程中，如有任何疑问或需要进一步明确的事项，双方应及时沟通并达成一致意见。

3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。合同自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜双方协商处理。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方打棚建筑事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程地点：_________

2.工程规模：打棚建筑面积_________平方米。

3.工程造价：每平方米_________元，总计_________元。

二、工期

1.开工日期：_________年_________月_________日。

2.竣工日期：_________年_________月_________日。

3.工期延误：如因下列原因造成工期延误，乙方不承担责任：

（1）工程量增加或设计变更；

（2）不可抗力；

（3）甲方未按时支付款项或未按时提供材料。

三、付款方式