吊顶油漆施工合同7篇.docx

吊顶油漆施工合同7篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条工程期限

1.本工程合同总工期为XX天（从开工之日算起）。

2.本工程计划开工日期XXXX年XX月XX日，计划完工日期XXXX年XX月XX日。

3.如遇下列情况，乙方可向甲方申请顺延工期：

（1）因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工的。

（2）因甲方提出变更计划或变更施工图而被迫停工的。

（3）因甲方原因造成乙方不能连续施工或导致乙方施工增加其他费用等。

第三条工程价款与支付方式

1.工程价款：本工程合同总价为人民币XX元（大写：_________）。本合同价款包含完成本工程所需的所有费用。

2.支付方式：合同签订后，甲方支付乙方合同总价的XX%作为预付款。乙方完成工程并经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同总价的XX%。剩余XX%作为质量保证金，在保修期满后支付。

第四条工程质量与保修责任

1.工程质量：乙方应确保所完成的工程达到甲方要求的质量标准。在工程施工过程中，乙方应做好质量检查记录，确保每一道工序都符合质量验收标准。

2.保修责任：本工程保修期为一年。在保修期内，如因乙方原因导致的工程质量问题，乙方应负责无偿维修。甲方可随时通知乙方进行维修，乙方不得拒绝。

第五条双方职责与义务

1.甲方职责与义务：甲方应确保施工现场的通电通水，并提供必要的施工条件。甲方有权对乙方的施工进行监督，确保工程质量符合标准。甲方应按时支付乙方的工程价款。

2.乙方职责与义务：乙方应按时进场施工，确保工程进度和质量。乙方应接受甲方的监督，并及时向甲方反馈施工情况。乙方应妥善保管甲方的财物，避免损坏或丢失。同时，乙方也应确保施工现场的安全和卫生。

第六条违约责任及赔偿损失

1.违约责任：若一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。具体违约责任根据违约方违约程度及给对方造成的实际损失确定。

2.赔偿损失：因一方违约导致另一方遭受损失的，违约方应赔偿另一方因此遭受的全部损失。损失包括但不限于直接损失和间接损失。

第七条争议解决方式

1.协商解决：在履行合同过程中，如发生争议，双方应首先尝试通过友好协商解决。协商时应遵循公平、公正的原则，寻求双方都能接受的解决方案。

2.调解解决：若协商无果，双方可向当地的调解机构申请调解。调解机构应根据双方提供的证据和陈述，进行调解并作出调解意见。调解意见对双方具有约束力。

3.诉讼解决：若调解仍未能解决争议，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查和审理工作。法院作出的判决结果对双方具有法律效力。

第八条合同生效与终止

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的职责和义务。

篇2

发包方（甲方）：___________

承包方（乙方）：___________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

2.工程地点：___________

3.工程承包方式：乙方包工包料

4.工程范围和内容：本工程包括__________、__________、__________等部位的吊顶油漆工程。具体施工范围以图纸和甲方要求的为准。

第二条工程期限

1.本工程合同工期为______天，从______年______月______日开始施工，到______年______月______日竣工。

2.乙方应按时开工，按时完工，确保施工进度和质量。如因特殊原因需要延期，应提前向甲方提交书面申请，并获得甲方的批准。

第三条工程价款及支付方式

1.本工程总造价为人民币______元（大写：______元整）。具体金额以实际结算为准。

2.乙方完成全部施工任务并通过甲方的验收后，甲方将工程款项支付乙方。支付方式为银行转账，具体账户信息如下：

开户银行：___________

账户名称：______