建设工程施工合同范本完整填写版5篇.docx

建设工程施工合同范本完整填写版5篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条合同工期

1.本合同工期为：_________天。

2.本工程计划开工日期：_________年_________月_________日，计划完工日期：_________年_________月_________日。

第三条工程质量与验收

1.工程质量必须达到合格。

2.验收标准和方法：按照施工图纸、技术说明、操作规范进行验收。

3.验收时间：工程完工后即时组织验收。

4.验收费用由乙方承担。

第四条工程价款与支付

1.工程价款：人民币（大写）_________元整（￥_________元）。

2.支付方式：银行转账。

3.支付时间：工程完工并经验收合格后一次性支付。

第五条双方职责与义务

1.甲方职责与义务：

（1）负责办理工程相关手续，协调各方关系；

（2）负责监督工程进度和质量；

（3）负责按时支付工程进度款和结算款。

2.乙方职责与义务：

（1）负责按图施工，确保工程质量；

（2）负责工期控制，确保按时完成施工任务；

（3）负责施工过程中的安全、环保工作；

（4）负责承担施工过程中的各种风险。

第六条违约责任及赔偿损失

1.甲方违约责任：若甲方未能按时支付工程进度款或结算款，或未能协助乙方办理相关手续，则视为甲方违约。甲方需承担相应的违约责任，并赔偿由此给乙方造成的全部损失。

2.乙方违约责任：若乙方在施工过程中未能按时完成施工任务或工程质量达不到合同要求，则视为乙方违约。乙方需承担相应的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

第七条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同终止条件：工程完工并经验收合格后，合同自动终止。

第八条争议解决与管辖法院

1.争议解决方式：协商不成时，通过仲裁或诉讼解决。具体仲裁机构或诉讼法院由双方协商确定。仲裁裁决或诉讼判决对双方具有同等法律效力。

2.管辖法院：若协商不成通过诉讼解决时，管辖法院为甲方所在地法院。若管辖法院裁定案件管辖权有异议时，双方同意由_________法院管辖。案件审理期间不影响工程的正常进行。

第九条其他约定事项

1.本合同未尽事宜由双方协商补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。若有任何争议或纠纷，双方应友好协商解决。协商不成时，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。本合同约定管辖法院为甲方所在地法院。案件审理期间不影响工程的正常进行。本合同项下的权利义务在双方协商一致的条件下可以转让、委托或继承。但转让、委托或继承方必须承担相应责任和履行相应义务后方可享有相应的权利。否则视为违约行为并承担相应的违约责任及赔偿责任。同时本合同约定在转让、委托或继承过程中产生的一切费用均由转让方承担（包括但不限于评估费、拍卖费等）。若因不可抗力因素导致任何一方无法按时履行本合同项下的义务时，应及时向对方说明情况并协商解决解决方案。若协商不成时双方均有权解除合同并要求对方承担相应的违约责任及赔偿责任。在合同执行过程中如遇有争议的问题双方应友好协商解决，协商不成时可向有管辖权的法院提起诉讼。本合同自双方签字盖章之日起生效。合同有效期至工程完工并经验收合格后自动终止。本合同一式四份，甲乙双方各执两份为凭。如有任何疑问或需要进一步了解详情，请随时联系我们！我们将竭诚为您服务！祝您工作顺利！生活愉快！

篇2

发包方（全称）：_________

承包方（全称）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

5.质量标准：_________

6.工期要求：_________

二、发包方义务

1.负