风管安装 合同8篇.docx

风管安装合同8篇

篇1

#甲方（发包方）：_________

地址：_________

联系方式：_________

#乙方（承包方）：_________

地址：_________

联系方式：_________

#根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方所需的风管安装服务达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程规模：_________

二、承包方式

乙方采用包工包料的方式承包该工程。乙方负责提供安装所需的风管及配件，并承担安装过程中的全部费用。

三、合同价款

1.合同总造价：_________元（大写：_________元整）。该费用包括但不限于材料费、人工费、税费等全部费用。

2.付款方式：甲方在签订合同后支付乙方合同总金额的30%作为预付款。工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同总金额的70%。

3.发票开具：乙方在收到款项后，应向甲方提供相应的发票。

四、工期及质量要求

1.工期：乙方应在签订合同后尽快安排施工，工期为_________天。如遇特殊情况，双方协商确定工期。

2.质量要求：乙方应严格按照甲方提供的图纸和技术要求施工，确保工程质量达到优良标准。

五、违约责任

1.甲方违约：如甲方未按时支付预付款或尾款，或未提供必要的技术支持和资料，导致乙方无法按时开工或完工，甲方应承担相应的违约责任。

2.乙方违约：如乙方未按时完成施工任务，或施工质量未达到合同要求，乙方应承担相应的违约责任。

六、争议解决

1.协商调解：如双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

2.法律途径：如协商无法达成一致，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、合同生效与终止

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同终止：如一方有违约行为，另一方有权终止合同。合同终止后，违约方应承担相应的违约责任。

八、其他约定

1.保密义务：双方应对合同内容及履约过程中获知的对方商业秘密和技术秘密保密。

2.不可抗力：如遇不可抗力因素导致无法按时履行合同，双方应协商确定解决方案。

甲方（签字/盖章）：_________

日期：_________年_________月_________日

乙方（签字/盖章）：_________

日期：_________年_________月_________日

篇2

甲方（发包方）：__________

乙方（承包方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就乙方承包甲方风管安装项目事宜，经协商一致，签订本合同，以便共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程范围：包括风管的制作、运输、安装、调试等，具体内容以甲方提供的施工图纸和乙方的报价清单为准。

二、合同工期

1.乙方应在合同签订后尽快安排人员进场，确保工程按时完成。如遇下列情况，工期可相应顺延：

（1）不可抗力；

（2）甲方原因导致的停工、窝工；

（3）设计或业主原因导致的变更。

2.乙方应在工期顺延情况发生之日起5个工作日内，将延误工期的有关资料送交甲方，甲方在收到资料后10个工作日内予以确认。

三、工程质量及验收

1.乙方应严格按照施工图纸和报价清单的要求进行制作和安装，确保工程质量符合相关标准和要求。

2.工程完工后，乙方应组织人员进行自检，确保质量合格后方可向甲方提交验收申请。

3.甲方在收到乙方的验收申请后，应在5个工作日内组织人员进行验收。验收标准为甲方提供的施工图纸和报价清单要求。

4.验收过程中如发现质量问题或安全隐患，乙方应立即进行整改，直至验收合格。

四、合同价款及支付方式

1.本工程合同价款为人民币__________元（大写：__________元整）。该价款已包含乙方的制作、运输、安装、调试等费用。

2.乙方完成全部制作任务并通过甲方验收后，甲方将合同价款一次性支付至乙方指定账户。

3.乙方在收款后应立即向甲方提供正式发票，以便甲方进行财务报销。

五、违约责任

1.乙方如未能按时完成制作任务或质量不符