建设工程施工合同封面8篇.docx

建设工程施工合同封面8篇

篇1

工程名称：XXXX项目

合同编号：XXXX-XXXX-XXXX

甲方（建设单位）：XXXX有限公司

乙方（施工单位）：XXXX建筑公司

签订日期：XXXX年XX月XX日

甲方（建设单位）：XXXX有限公司

乙方（施工单位）：XXXX建筑公司

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，为明确双方在建设工程施工过程中的权利和义务，经双方协商一致，签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：XXXX项目

2.工程地点：XXXX

3.工程内容：XXXX

4.工程造价：XXXX元

二、合同双方的权利和义务

1.甲方的权利和义务

（1）提供有关工程建设的文件和资料；

（2）办理土地征用、拆迁补偿、平整场地等工作，使施工场地具备施工条件；

（3）协助乙方办理有关建设手续；

（4）负责协调现场各施工单位之间的关系；

（5）按合同约定支付工程款。

2.乙方的权利和义务

（1）编制施工组织设计和施工方案，制定施工进度计划，并经甲方认可；

（2）按照设计文件和施工方案组织施工；

（3）负责施工现场的安全管理，确保施工安全；

（4）按照合同约定交付竣工验收合格的工程；

（5）及时向甲方提交竣工验收资料。

三、合同工期

本工程合同工期为XX个月，自甲方交付施工场地之日起计算。如遇不可抗力因素，经甲方确认，工期可以顺延。

四、工程质量

本工程质量应达到国家规定的质量验收标准。如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应负责修复并承担相应费用；如因甲方原因造成工程质量问题，甲方应承担相应责任。

五、工程款支付

甲方应按照合同约定的时间和方式支付工程款。如甲方未按时支付工程款，乙方有权停工，并要求甲方支付逾期付款违约金。

六、违约责任

如一方违约，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。具体违约责任如下：

（1）甲方违约责任：未按时支付工程款，除支付欠款外，还应支付逾期付款违约金；未按照合同约定提供施工条件，导致乙方无法正常施工，应承担相应的赔偿责任。

（2）乙方违约责任：未按照设计文件和施工方案组织施工，造成工程质量问题，应负责修复并承担相应费用；未按时完成合同约定的施工任务，应承担相应的违约责任。

七、争议解决

本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他事项

本合同自双方签字盖章之日起生效；本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方（建设单位）：XXXX有限公司（盖章）

法定代表人：XXXX（签字）

乙方（施工单位）：XXXX建筑公司（盖章）

法定代表人：XXXX（签字）

篇2

封面

合同编号：XXXXXX

工程名称：XXXXXX

建设单位：XXXXXX

施工单位：XXXXXX

签订日期：XXXXXX

一、工程概况

本工程位于XXXXXX，总建筑面积为XXXXXX平方米，其中地上建筑面积为XXXXXX平方米，地下建筑面积为XXXXXX平方米。工程结构形式为XXXXXX，建筑层数为XXXXXX层，建筑高度为XXXXXX米。

二、建设单位及施工单位

建设单位为XXXXXX，地址为XXXXXX，联系方式为XXXXXX。施工单位为XXXXXX，地址为XXXXXX，联系方式为XXXXXX。

三、合同金额及支付方式

1.合同总金额为：XXXXXX元（大写：XXXXXX元整）。具体金额以实际结算为准。

2.支付方式：建设单位按工程进度向施工单位支付款项。具体支付节点及金额按照合同条款执行。

四、工期及进度

1.工期为XXXXXX天，自合同签订之日起计算。具体开工日期以建设单位书面通知为准。

2.施工单位应按时提交施工计划，并按计划实施施工。如有特殊情况需调整计划，应提前向建设单位书面申请。

五、质量保证及验收

1.施工单位应建立健全质量管理体系，确保工程质量符合相关标准。

2.工程竣工后，施工单位应向建设单位提交验收申请。建设单位应在收到申请后组织验收小组进行验收。验收标准为：结构安全、使用功能完备、观感质量良好。

3.如验收不合格，施工单位应按要求进行整改，并承担相应费用。

六、保修及售后服务

1.工程竣工验收后，施工单位应提供至少一年的保修期。在保修期内，如发生质量问题