公路建设工程承包合同5篇.docx

公路建设工程承包合同5篇

篇1

发包方（简称甲方）：__________

承包方（简称乙方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________公路建设工程。

2.工程地点：__________。

3.工程内容：__________公路的规划设计、建设施工、试验检测及竣工验收等全过程工作。

4.工程规模：__________。

二、承包方式

1.本工程采用包工包料的方式，由乙方负责工程的规划设计、建设施工、试验检测及竣工验收等全过程工作。

2.乙方需按照甲方提供的工程设计图纸和技术要求，以及国家和行业的相关标准，完成本工程的施工任务。

3.甲方负责提供工程设计图纸和技术要求，以及必要的施工条件和支持。

三、合同价款及支付方式

1.本工程的合同价款为人民币__________元整（￥__________），具体金额以实际结算为准。

2.甲方应在合同签订后，按照以下方式向乙方支付款项：

（1）预付款：人民币__________元整（￥__________），在合同签订后7个工作日内支付；

（2）中期款：人民币__________元整（￥__________），在工程进度过半时支付；

（3）尾款：人民币__________元整（￥__________），在工程竣工验收合格后支付。

3.乙方应在收到款项后，及时向甲方提供合法有效的发票和收据。

四、工期及进度要求

1.本工程的工期为__________天，自合同签订之日起计。

2.乙方应严格按照甲方要求的工期和进度安排施工，确保工程按时完成。

3.如因不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时向甲方说明情况，并采取相应的补救措施。

五、质量保证要求

1.乙方应建立健全的质量保证体系，确保工程施工质量符合国家和行业的相关标准。

2.甲方有权对工程施工质量进行监督检验，对不符合质量要求的工程，甲方有权要求乙方返工或整改。

3.因乙方施工质量问题导致的工程缺陷，乙方应负责免费维修并承担相应费用。

六、安全环保要求

1.乙方应严格遵守安全环保法规，确保工程施工过程中的安全环保工作得到有效控制。

2.甲方有权对乙方施工过程中的安全环保工作进行监督和检查，对存在重大安全隐患或环保问题的工程，甲方有权要求乙方停工整改。

3.因乙方安全环保工作不到位导致的损失和罚款，由乙方自行承担。

七、违约责任及赔偿标准

1.甲乙双方在履行合同过程中，如一方违约，应承担相应的违约责任。具体违约责任及赔偿标准如下：

（1）甲方如未按照合同约定支付款项，每逾期一天，应向乙方支付合同价款千分之一的违约金；如逾期超过30天，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿因此造成的损失；

（2）乙方如未按照合同约定完成施工任务，每逾期一天，应向甲方支付合同价款千分之一的违约金；如逾期超过30天，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失；

（3）因一方违约导致合同无法继续履行的，违约方应赔偿因此给对方造成的损失。具体损失包括但不限于直接损失和间接损失。直接损失包括已完成的工程量价值、材料损失等；间接损失包括因违约行为导致的合同无法继续履行而产生的其他损失。违约方应在合同解除后7个工作日内向对方提交损失清单和证明材料。

2.违约责任及赔偿标准在双方协商后达成一致意见时填写。如协商不成，可提交仲裁机构或人民法院解决。仲裁机构或人民法院在裁决时，应以双方签订的合同条款为依据，同时考虑双方的过错程度和实际损失情况。仲裁裁决或法院裁决具有法律效力后，违约方应按规定履行裁决义务。如有拒不履行裁决义务的违约方将被依法强制执行并承担相应的法律责任。

篇2

发包方（简称甲方）：_________

承包方（简称乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程实际情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方公路建设工程的有关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________公路建设工程。

2.工程地点：_________。

3.工程内容：_________公路路基、路面、桥梁、涵洞等建设。

4.工程质量：符合国家和行业规定的质量标准。

二、合同工期

1.工程开工日期：_________年