农村自住用房建房施工承包协议6篇.docx

农村自住用房建房施工承包协议6篇

篇1

甲方（发包人）：XXX，联系电话：XXXX，联系地址：XXXX。

乙方（承包人）：XXX，联系电话：XXXX，联系地址：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方农村自住用房建房施工工程事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程地点：XXXX。

2.工程规模：XXXX。

3.工程结构：XXXX。

二、承包方式

乙方采用包工包料方式承包甲方农村自住用房建房施工工程。乙方负责提供建房所需的全部材料和劳动力，并承担施工过程中的全部费用。甲方仅负责提供施工所需的土地和必要的协助。

三、施工期限

施工期限为XX个月，自XXXX年XX月XX日开始施工，至XXXX年XX月XX日竣工。乙方应在施工期限内完成全部施工任务，并确保工程质量达到甲方要求。

四、质量保证

乙方应确保施工质量符合甲方要求，并承诺在竣工后一段时间内（至少一年）对房屋进行保修。在保修期内，如房屋出现质量问题，乙方应负责维修并承担全部维修费用。

五、合同价款及支付方式

1.合同价款：甲方应付给乙方的工程价款总额为人民币XX元整（￥XX）。该价款包括乙方承包范围内的全部施工费用和材料费用。

2.支付方式：甲方应在施工开始前向乙方支付工程价款总额的XX%作为预付款。在施工过程中，甲方应按月向乙方支付工程进度款，确保乙方有足够的资金购买材料和支付工资。竣工后，甲方应对房屋进行验收，验收合格后向乙方支付剩余的XX%尾款。

六、违约责任

1.甲方违约责任：如甲方未按时支付工程进度款或未提供必要协助，导致乙方无法按时完成施工任务，甲方应承担相应的违约责任。具体包括：未按时支付工程进度款的，每逾期一天需向乙方支付违约金XX元；未提供必要协助的，应及时补救并赔偿乙方因此造成的损失。

2.乙方违约责任：如乙方在施工过程中因自身原因无法按时完成施工任务或施工质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任。具体包括：未能按时完成施工任务的，每逾期一天需向甲方支付违约金XX元；施工质量不符合要求的，应及时进行返修并赔偿甲方因此造成的损失。

七、争议解决方式

如甲、乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规的规定，积极配合法院的调查取证工作。法院作出的判决结果对双方具有法律效力。

八、合同生效及终止条件

1.合同生效：本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务和责任。甲方应及时支付工程进度款并提供必要协助；乙方应按时完成施工任务并确保施工质量符合要求。双方应相互配合共同确保合同的顺利实施。

2.合同终止：在合同履行过程中如遇特殊情况或争议无法协商解决时双方可协商终止合同。合同终止后双方应友好协商处理未完成的工作和已支付的费用问题避免造成不必要的损失。若一方违约导致合同无法继续履行违约方应承担相应的违约责任并赔偿对方因此造成的损失。

九、其他约定事项

1.安全施工：乙方应确保施工现场的安全管理并承担施工过程中的安全责任。甲方有权对施工现场进行安全监督并提出改进意见和要求。双方应共同确保施工过程中的安全顺利。

2.环保措施：乙方应采取必要的环保措施确保施工过程中对环境的影响降到最低程度。甲方有权对乙方的环保工作进行监督并提出要求。双方应共同保护我们的环境资源减少污染和浪费。

3.竣工验收：竣工后甲方应对房屋进行验收验收内容包括工程质量、材料使用、安全性能等方面。验收应按照国家相关标准和要求进行。验收合格后甲方应向乙方支付剩余的XX%尾款并办理相关移交手续。若验收不合格乙方应及时进行返修并赔偿甲方因此造成的损失。

4.保修服务：竣工后一段时间内（至少一年）乙方应提供保修服务对房屋进行维护修理等工作在保修期内如房屋出现质量问题乙方应负责维修并承担全部维修费用甲方可随时向乙方提出维修请求乙方应及时响应并处理完毕。保修期结束后双方可协商是否继续提供有偿维修服务具体事宜双方另行协商确定。

篇2

甲方（发包人）：张XX，身份证号码：610XXXX，联系电话：18XXXX。

乙方（承包人）：李XX，身份证号码：610XXXX，联系电话：18XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方农村自住用房的建房施工承包事宜，达成以下协议：

一、工程概况

2.工程地点：位于XX市XX区XX镇XX村XX