公司建设工程施工保证合同8篇.docx

公司建设工程施工保证合同8篇

篇1

合同编号：XXXXXX

甲方（发包人）：XXXXXX

乙方（承包人）：XXXXXX

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方建设的工程施工事项，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXXXX

2.工程地点：XXXXXX

3.工程内容：XXXXXX

4.工程造价：XXXXXX

二、施工期限

1.开工日期：XXXX年XX月XX日

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：XX天

三、质量保证

1.乙方必须按照施工图纸、技术规范和操作规程精心组织施工，确保工程质量达到合同要求。

2.乙方应建立健全质量保证体系，加强施工过程中的质量控制，确保工程质量符合相关法律法规和行业标准。

3.甲方有权对工程质量进行监督，提出改进意见，乙方应积极配合。

四、安全施工

1.乙方应严格遵守安全施工规定，加强施工现场的安全管理，确保施工过程中的安全。

2.乙方应按规定为施工人员购买工伤保险，并为施工现场的危险区域设置明显的安全警示标志。

3.甲方有权对乙方的安全施工进行检查，发现问题及时提出并要求乙方整改。

五、合同价款与支付

1.合同价款：XXXXXX元（大写：XXXXXX元整）。

2.支付方式：银行转账。

3.支付节点：工程竣工验收合格后，甲方在收到乙方提交的结算文件后XX个工作日内完成结算审核并支付结算价款。

六、履约保证金

1.乙方应在合同签订后XX个工作日内向甲方缴纳履约保证金：XXXXXX元（大写：XXXXXX元整）。履约保证金主要用于保证乙方在施工过程中履行合同约定，确保工程质量和进度。

2.履约保证金退还：工程竣工验收合格后，甲方在收到乙方提交的结算文件后XX个工作日内完成结算审核并退还履约保证金。如乙方在施工过程中存在违约行为，甲方有权在结算时扣除相应金额作为违约金。

七、违约责任

1.乙方在施工过程中存在质量问题或安全隐患的，甲方有权要求乙方停工整改，并扣除相应金额作为违约金。如因质量问题或安全隐患导致工程无法按时交付的，乙方应承担相应的违约责任。

2.乙方在施工过程中存在进度滞后等违约行为的，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。如因进度滞后导致工程无法按时交付的，乙方应承担相应的违约责任。

3.甲方未按照合同约定支付工程款的，每逾期一天，应向乙方支付合同价款XX%的违约金。如因甲方原因造成工程无法按时交付的，甲方应承担相应的违约责任。

4.甲方未按照合同约定退还履约保证金的，每逾期一天，应向乙方支付履约保证金XX%的违约金。如因甲方原因造成履约保证金无法按时退还的，甲方应承担相应的违约责任。

5.双方因不可抗力因素导致违约的，双方应友好协商解决。如协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保案件的公正审理。

6.双方同意以工程所在地的仲裁机构作为解决争议的最终机构。如仲裁裁决与法院判决不一致的，以仲裁裁决为准。仲裁裁决具有法律效力后，双方应自觉履行裁决结果。如一方不履行裁决结果的，另一方有权向人民法院申请强制执行。在仲裁过程中，双方应遵守仲裁规则和相关法律法规的规定，确保仲裁程序的顺利进行。同时双方应积极向仲裁机构提供证明材料和相关证据以便仲裁机构作出公正合理的裁决结果。

篇2

合同编号：XXXX

甲方（发包人）：XXXX

乙方（承包人）：XXXX

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方建设工程施工保证事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX

2.工程地点：XXXX

3.工程内容：XXXX

4.工程造价：XXXX

二、施工保证事项

1.乙方保证在合同签订后，按照合同约定的施工期限和质量要求，完成施工任务。

2.乙方保证在施工过程中，严格遵守相关法律法规和甲方的施工要求，确保施工安全。

3.乙方保证在竣工验收时，达到合同约定的质量标准，并提交完整的竣工资料。

4.乙方保证在保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，及时进行维修。

三、施工期限

1.施工开始日期：XXXX

2.施工结束日期：XXXX

3.乙方应在施工期限内完成施工任务，如因不可抗力因素导致施工延误，乙