模板工程施工合同模板8篇.docx

模板工程施工合同模板8篇

篇1

#甲方（发包方）：_________

地址：_________

联系方式：_________

#乙方（承包方）：_________

地址：_________

联系方式：_________

工程概况

工程名称：_________

工程地点：_________

工程内容：模板工程施工

工程造价：_________元

工程期限

开工日期：_________年_________月_________日

竣工日期：_________年_________月_________日

合同工期：_________天

工程质量

工程质量标准：符合相关标准和甲方要求

质量检查方式：甲方和监理方进行质量检查和验收

工程价款及支付方式

工程价款：_________元

支付方式：银行转账，具体账户信息如下：

-开户银行：_________银行

-账户名称：_________公司/个人

-账号：________号

双方责任及义务

1.甲方责任及义务：

-提供施工所需的设计图纸和相关资料；

-确保施工场地的通路和水电供应；

-及时支付工程进度款和结算款；

-参与工程质量的检查和验收。

2.乙方责任及义务：

-按照设计图纸和甲方要求进行施工；

-确保施工质量和进度，按时完成施工任务；

-遵守施工现场的安全和卫生规定；

-及时向甲方提交施工记录和验收申请。

违约责任及赔偿标准

1.甲方违约责任：若甲方未能按时支付工程进度款或结算款，或未能提供必要的设计图纸和资料，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给乙方造成的经济损失。

2.乙方违约责任：若乙方未能按时完成施工任务，或施工质量不符合相关标准和甲方要求，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的经济损失。

合同生效及终止条款

1.合同生效条款：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应严格遵守合同条款，确保工程的顺利进行。若一方违反合同条款，应承担相应的违约责任。

2.合同终止条款：在合同执行过程中，如遇不可抗力因素导致工程无法继续进行，双方可协商终止合同。合同终止后，乙方应尽快撤出施工现场，甲方应根据实际情况给予乙方合理的补偿。若一方擅自终止合同，应承担相应的违约责任。

争议解决方式及管辖法院

1.争议解决方式：在合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应继续履行合同中未涉及争议部分的条款。若法院判令一方承担违约责任并赔偿损失，违约方应及时履行法院判决。若一方不履行法院判决，另一方有权向有管辖权的人民法院申请强制执行。在强制执行过程中，违约方应承担相应的法律责任和费用。同时，双方应积极配合法院的执行工作，确保强制执行措施的顺利进行。若强制执行措施无法实施或实施效果不佳时，双方可协商其他解决方案或再次提起诉讼。总之，在争议解决过程中，双方应遵循法律法规和公平诚信原则进行协商和诉讼活动。同时，双方也应尊重对方的合法权益和合理要求，共同维护合同的稳定性和权威性。在争议解决期间，双方不得采取任何形式的暴力手段进行对抗或报复行为。若有任何形式的暴力行为发生，将依法追究相关责任人的法律责任。此外，在争议解决过程中产生的其他费用（如诉讼费、仲裁费、鉴定费、评估费等）均由违约方承担。若双方都有违约行为导致争议发生，则双方应共同承担相关费用。

篇2

发包方：XXX，以下简称甲方

承包方：XXX，以下简称乙方

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：XXX

2.工程地点：XXX

3.工程承包方式：XXX

4.工程范围和内容：XXX

第二条合同工期

1.本合同工期为XX天，从XXXX年XX月XX日开始施工，到XXXX年XX月XX日竣工。

2.乙方在合同工期内，必须完成全部工程施工内容，如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任。

第三条工程价款与支付方式

1.本工程总造价为人民币XX元（大写：XX元）。

2.支付方式：XXX

3.乙方在竣工验收