2025年度新型环保保温材料施工合同补充协议.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025年度新型环保保温材料施工合同补充协议

本合同目录一览

1.补充协议的适用范围

1.1补充协议的生效日期

1.2补充协议的终止条件

2.环保保温材料的选用与质量标准

2.1环保保温材料的品牌要求

2.2环保保温材料的质量标准

2.3环保保温材料的检验方法

3.施工进度与工期

3.1施工进度计划

3.2施工工期要求

3.3施工延误责任

4.施工现场管理与安全

4.1施工现场管理要求

4.2施工现场安全措施

4.3施工现场安全事故处理

5.工程款支付与结算

5.1工程款支付方式

5.2工程款支付进度

5.3工程款结算方式

6.工程验收与保修

6.1工程验收标准

6.2工程验收程序

6.3工程保修期限与内容

7.违约责任

7.1违约行为的认定

7.2违约责任承担方式

7.3违约金的计算与支付

8.争议解决方式

8.1争议解决途径

8.2争议解决方式

8.3争议解决费用承担

9.合同的解除与终止

9.1合同解除的条件

9.2合同解除的程序

9.3合同终止的条件

10.合同的变更与补充

10.1合同变更的申请

10.2合同变更的审批

10.3合同补充的生效

11.合同的附件与附则

11.1合同附件内容

11.2合同附则说明

12.合同生效与履行

12.1合同生效条件

12.2合同履行地点

12.3合同履行期限

13.合同的签署与备案

13.1合同签署人员

13.2合同备案程序

13.3合同备案机关

14.合同的附件清单

14.1附件一：环保保温材料清单

14.2附件二：施工进度计划表

14.3附件三：工程款支付计划表

14.4附件四：工程验收报告

14.5附件五：合同备案证明

第一部分：合同如下：

第一条补充协议的适用范围

1.1本补充协议适用于2025年度新型环保保温材料施工合同的执行与实施。

1.2补充协议自双方签署之日起生效，与本合同具有同等法律效力。

1.3补充协议与本合同存在不一致之处，以补充协议为准。

第二条环保保温材料的选用与质量标准

2.1施工方应选用符合国家环保标准的新型环保保温材料。

??2.1.1材料性能符合国家相关标准规定。

??2.1.2材料质量合格证书齐全。

??2.1.3材料检验报告真实有效。

第三条施工进度与工期

3.1施工方应根据合同约定的工程量，制定详细的施工进度计划。

3.2施工工期自合同约定的开工之日起，不得超过合同约定的工期。

3.3如因不可抗力等原因导致施工延误，施工方应立即通知甲方，并采取有效措施尽量减少延误时间。

第四条施工现场管理与安全

4.1施工现场应设置明显的安全警示标志，确保施工安全。

4.2施工方应配备必要的安全防护设施，对施工人员进行安全培训。

4.3施工过程中，如发生安全事故，施工方应立即采取措施，防止事故扩大，并及时报告甲方。

第五条工程款支付与结算

5.1工程款支付采用分期支付方式。

5.2第一期支付：合同签订后，支付合同总价的30%作为预付款。

5.3第二期支付：工程完工后，支付合同总价的50%。

5.4第三期支付：工程验收合格后，支付合同总价的20%。

第六条工程验收与保修

6.1工程验收应在工程完工后15日内进行。

6.2验收合格后，甲方应在5个工作日内支付第三期工程款。

6.3工程保修期限为自工程验收合格之日起两年。

第七条违约责任

7.1如施工方未按合同约定的时间完成施工，每延误一天，应向甲方支付合同总价的1%作为违约金。

7.2如施工方使用不合格材料，造成工程质量问题，应承担相应的修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

7.3如甲方未按合同约定支付工程款，每延误一天，应向施工方支付逾期付款部分的1%作为违约金。

第八条争议解决方式

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

8.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

8.3诉讼过程中，双方应继续履行合同约定的义务，除非法院另有判决。

第九条合同的解除与终止

9.1如一方违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。

9.2如因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同。

第十条合同的变更与补充

10.1合同的变更需经双方协商一致，并以书面形式签署。

10.2合同的补充协议与本合同具有同等法律效力。

10.3合同变更或补充协议自签署之日起