二零二五版打桩工程劳务分包合同规范范本.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二五版打桩工程劳务分包合同规范范本

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1分包方信息

1.2总包方信息

2.合同标的及范围

2.1工程概况

2.2分包工程内容

3.合同工期

3.1工期开始日期

3.2工期结束日期

4.工程质量标准

4.1质量要求

4.2质量检验标准

5.工程进度及节点

5.1进度计划

5.2节点控制

6.工程款支付方式

6.1预付款

6.2进度款支付

6.3结算款支付

7.工程变更及索赔

7.1变更程序

7.2索赔程序

8.安全生产责任

8.1安全生产责任划分

8.2安全生产管理制度

9.环境保护责任

9.1环境保护要求

9.2环境保护措施

10.争议解决方式

10.1争议解决途径

10.2争议解决机构

11.违约责任

11.1违约行为及处理

11.2违约金计算

12.合同解除条件及程序

12.1解除条件

12.2解除程序

13.合同生效及终止

13.1生效条件

13.2终止条件

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1分包方信息

1.1.1分包方名称：

1.1.2分包方法定代表人：

1.1.3分包方注册地址：

1.1.4分包方联系电话：

1.1.5分包方开户银行及账号：

1.2总包方信息

1.2.1总包方名称：

1.2.2总包方法定代表人：

1.2.3总包方注册地址：

1.2.4总包方联系电话：

1.2.5总包方开户银行及账号：

2.合同标的及范围

2.1工程概况

2.1.1工程名称：

2.1.2工程地点：

2.1.3工程规模：

2.1.4工程类型：

2.2分包工程内容

2.2.1分包工程名称：

2.2.2分包工程范围：

2.2.3分包工程量：

2.2.4分包工程材料：

3.合同工期

3.1工期开始日期：

3.2工期结束日期：

4.工程质量标准

4.1质量要求：

4.1.1国家及行业标准：

4.1.2企业内部质量要求：

4.2质量检验标准

4.2.1质量检验程序：

4.2.2质量检验方法：

4.2.3质量检验责任：

5.工程进度及节点

5.1进度计划：

5.1.1工程进度安排：

5.1.2进度节点设置：

5.2节点控制

5.2.1节点验收标准：

5.2.2节点验收程序：

6.工程款支付方式

6.1预付款

6.1.1预付款比例：

6.1.2预付款支付时间：

6.2进度款支付

6.2.1进度款支付比例：

6.2.2进度款支付时间：

6.3结算款支付

6.3.1结算款支付比例：

6.3.2结算款支付时间：

8.工程变更及索赔

8.1变更程序

8.1.1变更申请：

8.1.2变更审批：

8.1.3变更通知：

8.2索赔程序

8.2.1索赔申请：

8.2.2索赔审批：

8.2.3索赔处理：

9.安全生产责任

9.1安全生产责任划分

9.1.1分包方安全生产责任：

9.1.2总包方安全生产责任：

9.2安全生产管理制度

9.2.1安全生产责任制：

9.2.2安全生产培训教育：

9.2.3安全生产监督检查：

10.环境保护责任

10.1环境保护要求

10.1.1环保法律法规遵守：

10.1.2环境污染预防措施：

10.2环境保护措施

10.2.1施工现场环保措施：

10.2.2环保设施及设备管理：

11.争议解决方式

11.1争议解决途径

11.1.1协商解决：

11.1.2仲裁解决：

11.1.3司法诉讼：

11.2争议解决机构

11.2.1仲裁机构：

11.2.2法院：

12.违约责任

12.1违约行为及处理

12.1.1迟期完成工程：

12.1.2工程质量问题：

12.1.3未经批准的变更：

12.2违约金计算

12.2.1违约金比例：

12.2.2违约金支付方式：

13.合同解除条件及程序

13.1解除条件

13.1.1双方协商一致解除：

13.1.2违约解除：

13.1.3法律法规规定的其他解除条件：

13.2解除程序

13.2.1解除通知：

13.2.2解除生效：

13.2.3解除后的处理：

14.其他约定事项

14.1通知送达方式

14.1.1通知方式：

14.1.2通知送达地址：

14.2合同份数及使用

14.2.1合同份数：

14.2.2合同