二零二四年度智能电网配套设施——充电桩建设施工管理合同3篇.docx

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

二零二四年度智能电网配套设施——充电桩建设施工管理合同

本合同目录一览

1.1充电桩建设施工概述

1.2充电桩建设施工地点及范围

1.3充电桩建设施工时间及进度安排

1.4充电桩建设施工质量要求

1.5充电桩建设施工安全措施

1.6充电桩建设施工材料及设备要求

1.7充电桩建设施工人员及资质要求

1.8充电桩建设施工图纸及技术规范

1.9充电桩建设施工验收标准

1.10充电桩建设施工合同价款及支付方式

1.11充电桩建设施工合同工期及延误责任

1.12充电桩建设施工合同变更及索赔

1.13充电桩建设施工合同违约责任及争议解决

1.14充电桩建设施工合同终止及解除

1.15充电桩建设施工合同附件及补充协议

第一部分：合同如下：

1.1充电桩建设施工概述

1.1.1本合同旨在明确双方在二零二四年度智能电网配套设施——充电桩建设施工中的权利、义务及责任。

1.1.2充电桩建设施工项目包括但不限于桩基建设、充电桩安装、电气设备调试及系统联调等。

1.1.3双方应按照国家相关法律法规、行业标准及本合同约定，确保充电桩建设施工的顺利进行。

1.2充电桩建设施工地点及范围

1.2.1充电桩建设施工地点为甲方指定的智能电网配套设施建设区域。

1.2.2施工范围包括但不限于充电桩的安装、调试及验收工作。

1.3充电桩建设施工时间及进度安排

1.3.1充电桩建设施工总工期为自合同签订之日起三个月。

1.3.2双方应按照施工进度计划执行，确保按期完成充电桩建设施工任务。

1.4充电桩建设施工质量要求

1.4.1充电桩建设施工必须符合国家及行业相关质量标准。

1.4.2充电桩及其配套设施的安装、调试及验收均需通过甲方验收。

1.5充电桩建设施工安全措施

1.5.1双方应严格遵守国家及地方有关安全生产的法律法规，确保施工安全。

1.5.2施工现场应设置必要的安全警示标志，并采取有效措施防止安全事故的发生。

1.6充电桩建设施工材料及设备要求

1.6.1施工材料及设备应符合国家及行业相关标准，并由乙方提供相关合格证明。

1.6.2乙方应保证材料及设备的质量，如有质量问题，乙方应负责更换。

1.7充电桩建设施工人员及资质要求

1.7.1乙方应派遣具备相关资质的施工人员负责充电桩建设施工工作。

1.8充电桩建设施工图纸及技术规范

1.8.1双方应根据甲方提供的施工图纸及技术规范进行施工。

1.8.2乙方在施工过程中如有疑问，应及时与甲方沟通解决。

1.9充电桩建设施工验收标准

1.9.1充电桩建设施工验收标准应符合国家及行业相关标准。

1.9.2甲方将组织专业人员对充电桩建设施工进行验收，验收合格后方可投入使用。

1.10充电桩建设施工合同价款及支付方式

1.10.1充电桩建设施工合同价款为人民币万元整。

1.10.2甲方应按合同约定分期支付乙方款项，具体支付时间及金额如下：

1.10.2.1首付款：合同签订后日内支付合同价款的30%；

1.10.2.2中期付款：施工完成并经甲方验收合格后日内支付合同价款的50%；

1.10.2.3尾款：项目竣工验收合格后日内支付合同价款的20%。

1.11充电桩建设施工合同工期及延误责任

1.11.1充电桩建设施工总工期为自合同签订之日起三个月。

1.11.2如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任，并支付每日延误金额的%作为违约金。

1.12充电桩建设施工合同变更及索赔

1.12.1

在合同履行过程中，如因不可抗力等因素导致合同内容变更，双方应协商解决。

1.12.2如因甲方原因导致合同变更，甲方应向乙方支付相应的赔偿。

1.13充电桩建设施工合同违约责任及争议解决

1.13.1双方应严格遵守合同约定，如有违约行为，应承担相应的违约责任。

1.13.2争议解决方式：双方应友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁或向人民法院起诉。

1.14充电桩建设施工合同终止及解除

1.14.1如因甲方原因终止合同，甲方应向乙方支付已完成工程量的实际成本及合理利润。

1.14.2如因乙方原因终止合同，乙方应承担相应的违约责任，并支付甲方已支付款项的%作为违约金。

1.15充电桩建设施工合同附件及补充协议

1.15.1本合同附件包括但不限于：施工图纸、技术规范、工程量清单等。

1.15.2双方可根据实际情况签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第一部分：合同如下：

1.10充电桩建设施工合同价款