建筑工程总包设计合同(参考)7篇.docx

建筑工程总包设计合同(参考)7篇

篇1

合同编号：XXXX

甲方（发包方）：XXXX，以下简称甲方

乙方（设计方）：XXXX，以下简称乙方

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方承担建筑工程总包设计任务达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX

2.工程地点：XXXX

3.工程规模：XXXX

4.设计范围：XXXX

二、设计内容

1.乙方应根据甲方的需求和相关法律法规的规定，负责建筑工程的总包设计。设计内容应包括建筑设计、结构设计、机电设计、智能化设计等方面。

2.乙方应确保设计方案的合法性、合理性和安全性，并符合甲方的需求和标准。

三、设计费用及支付方式

1.设计费用：本次建筑工程总包设计的费用为人民币XXXX元整（大写：XXXX元整）。该费用包括设计人员的工资、设计成果的制作费用等。具体费用以甲方和乙方协商确定后为准。

2.支付方式：甲方应按照以下方式向乙方支付设计费用：

（1）合同签订后，甲方应向乙方支付设计费用的XX%作为预付款，即人民币XXXX元整（大写：XXXX元整）。

（2）设计成果提交并经甲方确认后，甲方应向乙方支付剩余的设计费用，即人民币XXXX元整（大写：XXXX元整）。

3.乙方应在收到设计费用后向甲方出具合法有效的发票。

四、设计成果及交付时间

1.乙方应在合同签订后XX个工作日内完成设计方案的初步成果，并提交给甲方进行审查。

2.甲方应在收到初步成果后XX个工作日内对初步成果进行审查，并提出修改意见。乙方应根据甲方的修改意见进行修改，并在XX个工作日内提交最终成果。

3.乙方应确保设计成果的完整性和准确性，并符合甲方的需求和标准。如因乙方原因导致设计成果不符合要求，乙方应负责修改或重新设计，并承担相应的费用。

五、违约责任及赔偿标准

1.甲方和乙方应本着诚实信用的原则履行本合同。如一方违约，违约方应赔偿守约方的实际损失。

2.因甲方原因导致乙方无法按时交付设计成果的，乙方不承担违约责任。但甲方应向乙方支付相应的违约金，违约金金额为设计费用的XX%。

3.因乙方原因导致设计成果不符合要求的，乙方应负责修改或重新设计，并承担相应的费用。同时，乙方应向甲方支付相应的违约金，违约金金额为设计费用的XX%。

4.甲方和乙方均应对本合同的内容保密，不得向第三方泄露。如一方违反保密义务，违约方应承担相应的法律责任。

六、争议解决及管辖法院

1.本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律法规。

2.如甲方和乙方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.本合同项下的争议解决管辖法院为中华人民共和国北京市海淀区人民法院。

七、合同生效及变更

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同的修改和补充应以书面形式进行，并经双方签字或盖章后生效。修改和补充的内容与本合同具有同等法律效力。

3.本合同生效后，甲乙双方应本着诚实信用的原则履行本合同。如有未尽事宜，应及时协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

篇2

发包方：[公司名称]（以下简称甲方）

承包方：[公司名称]（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：总承包

4.工程范围和内容：本工程包括XX、XX、XX等施工图纸上的所有内容。

第二条合同的组成文件

1.双方商定的其他必要的文件。

2.本合同协议条款。

3.工程图纸和技术资料。

4.双方协商一致的修改补充协议。

第三条合同生效

1.合同生效：本合同在甲乙双方签字或盖章后生效。

2.双方商定的补充协议是合同的组成部分，具有与合同相同的法律效力。

3.合同生效以后，甲乙双方应认真履行合同条款，关于合同的修改和补充应经双方协商一致并签订书面协议。

第四条甲方工作

1.甲方应在开工前办理好规划、设计、消防等审批手续，具备施工条件。因甲方原因造成停工或开工后停工的，工期顺延，由此造成的乙方损失由甲