施工合同管理要点.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

施工合同管理要点

甲方（施工方）：

甲方名称：______

甲方地址：______

甲方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

乙方（管理方）：

乙方名称：______

乙方地址：______

乙方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

一、施工合同管理要点

1.施工项目管理

乙方负责对施工项目进行全面管理，包括但不限于进度控制、质量控制、成本控制、安全管理和合同管理。

甲方应提供必要的施工图纸、技术规范和工程资料，确保乙方能够按照要求进行施工。

2.进度要求

乙方应按照施工合同约定的工期完成施工任务，如遇特殊情况导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并说明原因及预计延误时间。

甲方有权要求乙方采取措施加快施工进度，并承担因此产生的额外费用。

3.质量要求

乙方应确保施工质量符合国家相关标准和合同约定，对因施工质量问题导致的损失承担赔偿责任。

甲方有权对施工质量进行监督检查，并提出整改要求。

4.成本控制

乙方应合理控制施工成本，确保项目在预算范围内完成。如发生超支，乙方应承担相应责任。

甲方有权对施工成本进行审核，并提出合理化建议。

二、施工合同管理要点

1.施工安全

乙方应严格执行国家有关安全生产的法律法规，确保施工现场安全。

乙方应定期对施工现场进行安全检查，发现安全隐患及时整改。

2.施工资料管理

乙方应妥善保管施工过程中的各类资料，包括施工图纸、技术规范、施工记录、验收报告等。

甲方有权查阅相关资料，并对资料的真实性、完整性进行核实。

3.争议解决

双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁或诉讼解决。

争议解决过程中，双方应继续履行合同约定的义务。

4.合同解除

任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担违约责任；双方协商一致，可以解除合同。

合同解除后，双方应按照约定处理剩余工程及款项。

三、施工合同管理要点

1.施工变更

施工过程中如需变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议。

变更后的工程量、工期、费用等应重新计算，并调整合同相应条款。

2.施工验收

施工完成后，乙方应按照合同约定进行自检，并通知甲方进行验收。

甲方有权对施工质量进行验收，并提出整改要求。

3.保修责任

乙方应按照合同约定对施工工程进行保修，保修期自竣工验收合格之日起计算。

保修期内，因乙方施工质量问题导致的损失，乙方应承担赔偿责任。

4.款项支付

甲方应按照合同约定支付工程款，支付方式、时间等由双方协商确定。

乙方应提供合法的发票和结算单据，甲方应在收到后及时支付。

四、施工合同管理要点

1.合同履行

双方应按照合同约定履行各自义务，确保项目顺利进行。

任何一方违反合同约定，应承担违约责任。

2.合同终止

合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，合同终止。

合同终止后，双方应按照约定处理剩余工程及款项。

3.合同附件

本合同附件包括但不限于施工图纸、技术规范、工程资料等。

附件与本合同具有同等法律效力。

4.合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

合同签订后，双方应按照合同约定履行各自义务。

九、争议解决

1.争议解决方式

双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

2.争议解决程序

发生争议后，双方应立即停止争议行为，并尽快协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

十、合同终止

1.合同终止条件

合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，合同终止。

发生不可抗力事件，致使合同无法履行时，双方均有权解除合同，并互不承担责任。

2.合同终止程序

合同终止前，双方应就剩余工程及款项进行结算。

合同终止后，双方应按照约定处理剩余工程及款项。

十一、合同生效与修改

1.合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同修改

本合同如有修改，应经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

十二、其他

1.法律适用

本合同适用中华人民共和国法律。

2.合同份数

本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。

十三、合同附件

1.附件内容

本合同附件包括但不限于施工图纸、技术规范、工程资料等。

2.附件效力

附件与本合同具有同等法律效力。

十四、合同签订

1.