云南建设工程施工合同(标准版).docxVIP

云南建设工程施工合同(标准版)

甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基础上，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就乙方向甲方提供建设工程施工服务事宜协商一致，订立合同如下：

一、工程概况

1、工程名称：__________________。

2、工程地点：__________________。

3、工程内容：__________________。

4、工程规模及主要技术指标：__________________。

5、工程图纸及技术文件：__________________。甲方应在合同签订后向乙方提供完整的工程图纸及技术文件，并保证其准确性。

二、合同工期

1、合同工期自____年____月____日起至____年____月____日止，总工期为____天。

2、如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，经双方确认后，工期可相应顺延。

3、乙方应制定详细的施工进度计划，并提交甲方审核。甲方应在收到计划后____日内予以书面确认。

三、工程造价及支付方式

1、工程造价：本工程采用固定总价方式，总价款为人民币____元（大写：__________________元整）。

2、支付方式：

（1）合同签订后，甲方支付合同总价款的____%作为预付款，即人民币____元（大写：__________________元整）。

（2）工程进度达到____%时，甲方支付至合同总价款的____%，即人民币____元（大写：__________________元整）。

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付至合同总价款的____%，即人民币____元（大写：__________________元整）。

（4）剩余____%作为质保金，即人民币____元（大写：__________________元整），质保期满且无质量问题后支付。

3、支付时间：甲方应在收到乙方提交的付款申请及相应发票后____日内支付款项。

四、双方权利义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方应提供施工所需的场地、水电等必要条件，并确保施工环境安全。

2、甲方应负责协调施工现场与其他单位的配合事宜，避免因第三方原因导致施工延误。

3、甲方应组织乙方进行工程竣工验收，并按照国家及行业相关标准进行验收。

4、甲方应按时支付工程款项，如无正当理由逾期支付，每逾期一日，应按逾期金额的千分之一向乙方支付违约金。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方应具备相应的施工资质，并按照合同约定的工期、质量标准完成施工任务。

2、乙方应自行负责施工人员、材料、设备等的组织与管理，并承担相应的安全责任。

3、乙方应严格按照设计图纸及技术文件施工，如需变更，需经甲方书面同意后方可实施。

4、乙方应配备专职质量管理人员，并定期向甲方报告施工进度及质量情况。

5、乙方应遵守施工现场的安全管理规定，并采取必要的安全措施，防止发生安全事故。如发生安全事故，乙方应承担全部责任。

五、工程质量管理

1、本工程质量标准按照国家及行业相关标准执行，具体标准为__________________。

2、乙方应建立健全质量管理体系，并接受甲方的质量监督检查。

3、如工程出现质量问题，乙方应负责免费维修或返工，并承担由此产生的费用。

六、竣工验收

1、工程竣工验收应按照国家及行业相关标准进行，由甲方组织相关单位进行验收。

2、乙方应积极配合竣工验收工作，并提交完整的竣工资料。

3、如验收合格，双方应签署竣工验收报告；如验收不合格，乙方应负责整改，并承担相应费用。

七、违约责任

1、如乙方未按合同约定工期完工，每逾期一日，应按合同总价款的千分之一向甲方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价款的____%。逾期超过____日，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。

2、如甲方未按合同约定支付工程款项，每逾期一日，应按逾期金额的千分之一向乙方支付违约金，并承担乙方的实际损失。

3、如因乙方原因导致工程出现质量问题，乙方应负责免费维修或返工，并承担由此产生的费用。如质量问题严重，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。

八、争议解决

本合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；若协商无果，任何一方均有权将争议提交至工程所在地人民法院提起诉讼。

九、其他事项

1、本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，具有同等法律效力。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效。

3、本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方：乙方：

甲方代表：乙方代表：

地址：地址：

联系