原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
第PAGE页共NUMPAGES页
2025版建设工程合同额外进度款送审表
合同编号：
甲方（发包方）：
地址：
法定代表人：
联系方式：
乙方（承包方）：
地址：
法定代表人：
联系方式：
鉴于甲方（发包方）与乙方（承包方）于年月日签订的《建设工程施工合同》（合同编号：），为确保工程顺利进行，明确双方在额外进度款送审及相关事项中的权利义务，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：
第一条工程概况
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3工程内容：（详细描述工程范围、规模及要求）
1.4合同工期：日历天，开工日期为年月日，竣工日期为年月日。
1.5合同价款：人民币元（大写：）。
第二条合合同价款及支付方式
2.1本合同采用固定总价合同，合同总价为人民币元（大写：）。
2.2工程进度款支付：
工程进度款按照工程形象进度分期支付，具体支付节点及比例详见合同专用条款。
额外进度款仅在以下情况下申请：
（1）因甲方原因导致工程停工或延误施工进度；
（2）因不可抗力导致工程无法按期完成；
（3）经甲乙双方协商一致，为确保工程顺利推进而增加的资金投入。
第三条额外进度款送审程序
3.1乙方申请额外进度款时，应提交以下资料：
（1）详细的工程进度报告，包括已完成工程量、未完工程量及施工进度情况；
（2）相关施工签证、会议纪要、停工通知等证明材料；
（3）详细的费用清单，包括人工费、材料费、机械费及其他相关费用；
（4）符合甲方要求的其他文件。
3.2乙方应在确定需要申请额外进度款后日内，向甲方提出书面申请，并附相关证明材料。
3.3甲方收到乙方提交的额外进度款申请后，应在日内完成审核，并将审核结果书面通知乙方。
3.4经审核通过的额外进度款，甲方应在审核通过后日内支付至乙方指定账户。
第四条双方权利与义务
4.1甲方权利与义务：
（1）按照合同约定支付工程价款，包括合同价款及经审核通过的额外进度款；
（2）审核乙方提交的额外进度款申请，并及时反馈审核意见；
（3）如因甲方原因导致工程停工或延误，应及时通知乙方，并协助乙方减少损失。
4.2乙方权利与义务：
（1）严格按照合同约定工期完成工程施工；
（2）及时向甲方提交完整的额外进度款申请资料，并对其真实性和完整性负责；
（3）配合甲方进行工程进度核验及相关审核工作。
第五条违约责任
5.1如乙方未按合同约定提交额外进度款申请资料，或提供的资料不符合要求，甲方有权推迟或拒绝支付额外进度款。
5.2如甲方未按合同约定支付额外进度款，应按未支付金额的‰每日向乙方支付违约金，但违约金总额不超过合同总价的%。
第六条争议解决
6.1因本合同履行过程中产生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他约定
7.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
7.2本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.3本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：
法定代表人或授权代表签字：
日期：年月日
乙方（盖章）：
法定代表人或授权代表签字：
日期：年月日
合同签订地点：
文档评论（0）