污水施工合同处理站(3篇).docxVIP

第1篇

合同编号：_______

签订日期：_______

甲方（业主）：_________________

地址：_________________

联系人：_________________

联系电话：_________________

乙方（施工单位）：_________________

地址：_________________

联系人：_________________

联系电话：_________________

鉴于甲方拟在_______建设污水施工合同处理站，乙方愿意按照甲方的要求和合同约定进行施工，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：污水施工合同处理站

2.工程地点：_______

3.工程规模：_______

4.工程内容：包括但不限于污水处理设施、管道铺设、设备安装等。

5.工程投资：_______万元

二、合同工期

1.施工工期：自合同签订之日起_______日内完成，具体开工日期以甲方通知为准。

2.乙方应严格按照工期要求完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付_______元违约金。

三、工程款支付

1.甲方应在合同签订后_______日内支付合同总价款的_______%作为预付款。

2.乙方在完成工程量的_______%后，甲方应支付相应工程款的_______%。

3.工程竣工验收合格后，甲方应在_______日内支付剩余工程款的_______%。

4.乙方提交竣工结算报告后，甲方应在_______日内支付剩余工程款的_______%。

四、工程验收

1.工程竣工验收合格后，甲方应在_______日内组织验收。

2.工程验收合格后，甲方应在_______日内办理工程移交手续。

五、质量保证

1.乙方应严格按照国家有关标准和规范进行施工，确保工程质量达到设计要求。

2.工程质量保修期为_______年，自竣工验收合格之日起计算。

六、安全生产与文明施工

1.乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工安全。

2.乙方应采取有效措施，确保施工现场文明施工，减少对周边环境的影响。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

甲方（盖章）：_________________

乙方（盖章）：_________________

签订日期：_________________

附件：

1.工程设计图纸

2.工程量清单

3.其他相关资料

第2篇

合同编号：[合同编号]

签订日期：[签订日期]

甲方（业主）：[甲方全称]

地址：[甲方地址]

联系人：[甲方联系人]

联系电话：[甲方联系电话]

乙方（施工单位）：[乙方全称]

地址：[乙方地址]

联系人：[乙方联系人]

联系电话：[乙方联系电话]

鉴于：

1.甲方需要在其指定地点建设一座污水施工处理站，以处理和净化生活污水，改善周边环境。

2.乙方具备污水施工处理站的设计、施工和运营能力，愿意为甲方提供上述服务。

双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[污水施工处理站名称]

2.工程地点：[工程具体地址]

3.工程规模：[工程规模描述，如处理能力、占地面积等]

4.工程内容：[工程具体内容，包括但不限于污水处理设施、配套设备、管道系统等]

二、合同工期

1.开工日期：[开工日期]

2.竣工日期：[竣工日期]

3.工期延误责任：乙方因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

三、工程质量

1.质量标准：乙方应按照国家相关标准和甲方要求，确保工程质量达到设计要求。

2.质量检验：甲方有权对工程质量进行监督和检验，乙方应予以配合。

3.质量保证期：工程竣工后，乙方应提供一年的质量保证期。

四、工程款支付

1.付款方式：[具体付款方式，如分期付款、按进度付款等]

2.付款时间：[具体付款时间，如每月、每季度等]

3.付款条件：乙方提交相关工程进度报告和验收报告，甲方确认无误后支付相应款项。

五、违约责任

1.甲方违约责任：甲方未按时支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金比例为[比例]%。

2.乙方违约责任：乙方未按时完成工程，应向甲方支付违约金，违约金比例为[比例]%。

六、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字