桥梁建设工程设计合同.docxVIP

桥梁建设工程设计合同

一、合同主体

（一）合同双方

本合同由以下双方签订：

甲方（委托方）：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系人及联系方式：____________________

乙方（设计方）：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系人及联系方式：____________________

甲乙双方本着平等互利、诚实信用原则，经友好协商，就甲方委托乙方承担桥梁建设工程设计事宜达成一致。双方确认，本合同遵循国家相关工程建设法律法规及行业标准，确保设计质量与安全。

（二）合同内容

本合同约定乙方为甲方提供桥梁建设工程设计服务。项目名称为____________________桥梁工程，项目地点位于____________________区域。设计范围包括桥梁可行性研究报告编制、初步设计方案制定、施工图设计文件提供、技术交底服务以及施工阶段的技术支持与配合。设计内容须符合国家工程建设强制性标准，具体技术要求详见附件《设计任务说明书》（需双方另行签署确认）。甲方承诺提供必要的基础资料，乙方承诺按时交付设计成果，确保设计完整性。

二、设计服务内容

乙方应提供全面的桥梁设计服务，包括但不限于以下方面：进行地质勘察资料分析与评估，编制项目可行性研究报告；完成桥梁结构初步设计方案，包括荷载分析、材料选型及安全验算；提供详细的施工图设计文件，涵盖平面布置图、剖面图、节点详图等；组织设计审查会议并响应修改意见；在施工阶段提供现场技术支持，解决设计相关问题。设计过程需遵守环境保护规范，采用先进技术手段，确保设计方案经济合理、安全可靠。乙方应指派专业团队负责设计工作，并定期向甲方汇报进度。

三、责任和义务

（一）甲方责任

甲方应按时提供工程所需资料，包括场地勘察报告、规划许可文件、环境影响评估数据等；按期支付合同约定价款；提供乙方设计工作所需的办公条件与配合；组织设计成果审查会议，并在合理时间内反馈意见；确保提供资料的真实性与完整性，如因资料错误导致设计问题，甲方承担相应责任。

（二）乙方责任

乙方应保证设计成果符合国家工程建设标准与行业规范，无重大缺陷或安全隐患；按时提交各阶段设计文件，并确保文件完整、可施工；遵守保密义务，不得泄露甲方商业机密或项目信息；对设计成果承担终身责任，如因设计失误造成损失，乙方负责赔偿；在施工阶段提供免费的技术咨询与配合服务，协助解决现场问题。

四、合同价款与支付方式

本合同总价款为人民币__________元（大写：____________________元整）。支付方式采取分期支付：第一期为预付款，占合同总价款的__%，于合同签订后日内支付；第二期为进度款，占合同总价款的%，于初步设计文件提交并甲方验收合格后__日内支付；第三期为尾款，占合同总价款的余下部分，于施工图设计文件最终验收合格后__日内支付。支付通过银行转账方式进行，乙方需提供正规发票。因不可抗力导致支付延迟，双方可协商调整付款计划。

五、履行期限

乙方应自合同生效之日起__个工作日内完成初步设计文件提交，并于初步设计批准后__个工作日内完成施工图设计文件交付。设计阶段需安排合理进度，确保关键节点如设计审查会议在__个月内举行。具体履行时间表以附件《设计进度计划》为准，如有调整，需经双方书面确认。甲方应配合提供必要反馈，避免无故延误。

六、违约责任

如甲方未按时支付合同款项，每逾期一日，应按未支付金额的__%支付违约金；逾期超过日，乙方有权暂停设计工作，并追究甲方赔偿损失。如乙方未按时提交设计成果或设计质量不符合标准，每逾期一日，应按合同总价款的%支付违约金；若导致工程延误，乙方需赔偿甲方直接经济损失。如一方严重违约（如欺诈或重大过失），守约方有权单方解除合同，违约方须承担全部赔偿责任。不可抗力事件发生时，双方互不承担违约责任。

七、争议解决方法

本合同履行中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，提交某仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决为终局结果，对双方均有约束力。如仲裁无法进行，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。争议解决期间，除争议事项外，合同其他条款应继续履行。

八、合同生效与终止

本合同自双方签字盖章之日起生效。合同终止条件包括：设计服务全部履行完毕；双方协商一致终止；一方提前__日书面通知另一方终止；或出现不可抗力事件导致合同无法履行。合同终止后，乙方应交还所有甲方提供资料，甲方应结算未付价款。知识产权归属甲方，乙方不得擅自使用设计成果。

九、其他条款

本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。