建设工程施工合同纠纷要素式起诉状模板，要素清晰无混淆.docxVIP

建设工程施工合同纠纷要素式起诉状模板，要素清晰无混淆

（核心优势：本模板按“主体要素-管辖要素-诉求要素-事实要素-证据要素”分层设计，每项要素单独列明、标注明确，无交叉混淆内容。覆盖全类型建设工程纠纷，区分“必备要素”与“可选要素”，填写指引精准，格式贴合法院立案规范，即下即填、A4打印直接使用，兼顾专业性与易用性，避免因要素混乱导致立案补正）

民事起诉状

案号（法院填写）：____________________

案由：建设工程施工合同纠纷

一、当事人基本要素（必备，无混淆标注：明确原被告核心信息，区分责任主体）

【原告】（必备要素：工程款债权人，明确身份类型）

1.身份类型：□承包人□实际施工人□合法分包人（勾选，无歧义）

2.核心信息（与证件完全一致，避免混淆）：

□自然人：姓名：____________________身份证号：____________________经常居住地：____________________联系电话：____________________

□法人/其他组织：名称：____________________统一社会信用代码：____________________法定代表人/负责人：____________________职务：____________________住所地：____________________联系电话：____________________

3.补充要素（可选）：施工资质等级：____________________收款账户（开户行+账号）：____________________

【被告】（必备要素：工程款债务人，区分核心责任与连带责任主体）

1.第一被告（核心合同相对方，必备）：

身份类型：□发包人□总承包人□转包人（勾选）名称/姓名：____________________

核心信息：____________________（自然人填身份证号+住址，法人填统一社会信用代码+住所地）联系电话：____________________

2.第二被告（连带责任人，可选，无则删除）：

名称/姓名：____________________核心信息：____________________连带关系（明确要素）：____________________（如“违法分包人”“挂靠单位”，标注依据）

【委托诉讼代理人】（可选要素）

姓名：____________________执业证号/身份证号：____________________所属单位：____________________联系电话：____________________代理权限：□一般授权□特别授权（特别授权列明：代为承认、变更诉求，和解、上诉）

二、管辖法院要素（必备，唯一无混淆：锁定专属管辖，规避争议）

本案由案涉【工程核心要素】____________________（必备：完整工程名称+精确所在地，例：XX市XX区XX商业综合体土建工程）所在地____________________人民法院（必备：明确层级，基层/中级）专属管辖。

要素依据（清晰标注，无歧义）：《中华人民共和国民事诉讼法》第三十四条、《民诉法解释》第二十八条，建设工程施工合同纠纷按不动产纠纷确定管辖，约定管辖无效。

三、诉讼请求要素（清晰量化，分项无混淆：每项诉求对应独立要素，金额明确）

1.工程款诉求（必备要素：分项列明，金额精准）：判令第一被告向原告支付欠付工程款人民币__________元（小写），大写：____________________元整；（分项要素：合同内工程款______元、增项工程款______元、已到期质保金______元，扣减已支付款项______元）

2.逾期利息诉求（可选要素）：判令第一被告向原告支付逾期付款利息人民币__________元（小写），大写：____________________元整；（核心要素：基数______元、起算日______年____月____日、计算标准：全国银行间同业拆借中心公布的一年期LPR，暂计至起诉日______元）

3.违约金诉求（可选要素）：判令第一被告向原告支付违约金人民币__________元（小写），大写：____________________元整；（核心要素：违约行为______、依据《施工合同》第______条、计算标准______）

4.损失赔偿诉求（可选要素）：判令第一被告赔偿原告经济损失人民币__________元（小写），大写：____________________元整；（核心要素：损失类型______、核算依据_____