鱼池过滤设备工程合同.docxVIP

鱼池过滤设备工程合同建设单位：?（简称甲方） 客户单位或名称设计单位：?（简称乙方）XXX有限公司施工单位：?（简称乙方）XXX有限公司合同编号： ABC-111223352015年 XX月 XX日兹有鱼池水净化处理工程，经过甲乙双方友好协商，并根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利按期完成的原则，特签定本合同。第一条：工程地点?第二条：工程内容?2.1 根据甲方要求按照类方式施工； A移动仓体过滤式. B底部过滤式. C立流过滤式. D混合过滤式. 2.2 本工程使用的设备以及材料明细见合同附件； 2.3 根据水质净化原理以及设备运行技术要求进行环境施工，即改造水体环境与设备运行环境，包含环境消毒、循环水管道以及电源线路铺设、设备安装调试； 2.4环境施工完毕，按照技术要求分别向水体投放我司专利生态液与净水剂，并观测水质情况。第三条：工程价款及调整方式 3.1工程价款为协议包干制；3.2 设计处理水体面积共计平米，工程总价款共计RMB元；3.3 发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：（1）甲方代表确认的工程量增减；（2）甲方代表确认的设计变更或工程洽商；（4）甲方原因造成的乙方窝工损失或其他的有关损失；（5）合同条款以外的其他增减或调整；第四条：工程付款方式 4.1 付款方式为银行转账分次付款； 4.2 甲乙双方签订合同后甲方付合同总金额的60%到乙方账户，即RMB元，乙方将用于设备以及材料的准备，设备到场由甲方现场验收后即付合同总金额剩余的40%到乙方账户即RMB元； 4.3 设备到场后因甲方原因延误验收或验收后延期付款，乙方有权停止施工，并按剩余工程款总额的10%乘以延误天数收取甲方违约金； 4.4 我司银行信息如下： 账户性质：个人账户 户名：xxx 开户行：中国工商银行xxxx?账号：6222 xxxxxxxxxxxxxxxx第五条：工程工期 5.1 本工程工期经甲乙双方协商为天（自设备进场时起算）； 5.2 在施工过程中，如因甲方原因或不可抗力因素影响工期，乙方可视情况而定顺延工期；第六条：工程保修事项7.1 本工程保修期为壹年（自甲方验收之日起算）； 7.2 在保修期内，乙方应结合甲方的具体情况（时间安排）定期指派技术人员上门进行维护指导； 7.3 在保修期内乙方免费提供维护服务，保修期结束后，如甲方仍需要乙方定期上门维护的，乙方按材料以及人工成本费用收取甲方维护费； 7.3如因不可抗力因素（如地质灾害、战争、自然环境改变等非人为可控制的）以及人为损坏设备、长时间断电、无水操作、人为使水体发生变化而导致的设备损坏而无法工作的，均不在保修范围之内；第七条：双方责任6.1 甲方责任（1）及时向乙方提供施工场地；（2）根据工程需要向乙方提供施工需要的水电接驳点以及材料堆放点；（3）根据设备技术特点配合乙方在需要时对施工范围内水体进行更换； 6.2 乙方责任（1）按时组织相关人员以及设备材料进场施工；（2）在施工期间，乙方负责已完工部分的保护工作，在保护期间出现损坏由乙方自行承担损失，但如因甲方原因损坏不在自我承担范围；（3）在施工过程中，乙方应保证施工场地的整洁性；（4）乙方应保证施工材料的材质质量，具体的材质品类以及品牌均应在合同附件的设备材料清单内逐一注明；（5）工程完期交付甲方后，乙方应保证水体清澈无异味；第八条：其他事项 8.1 其他约定事项 8.2 如在工程执行过程中或保修期内双方出现争议不能协商解决的，可向乙方所在地市仲裁委员会申请仲裁，不服判决的可向乙方所在地人民法院提起诉讼；8.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有相同的法律效力；8.4本合同自双方代表签字或盖章即刻生效；甲方：乙方：xxxx有限公司签字：（盖章）签字：（盖章）电话：电话：签订日期：签订日期：