2013版建设工程施工合同范本重点条文理解培训讲义(上册126页)ppt课件.ppt

案例6建筑安装工程承包合同中工期顺延的认定及其责任的承担——萧山市XX建筑工程有限公司与海宁XX大酒店有限公司建筑安装工程承包合同工程款纠纷向最高人民法院上诉案 20层的酒店竣工后，尾款未付，二建起诉859万本金和利息、违约金297万元；龙祥大酒店反诉延期494天。每天合同总造价2000万元的1.5‰，即每天3万元，1482万 浙江高院判39万违约金,最高院维持一审判决 《土建合同》约定2010年1月20日前完成《电气安装工程承包合同》约定2010年8月25日竣工 ，以后一合同计算工期顺延215天.增加管线工程84万元，但没日工程量单价,酒店计算日工程量多元3.63万顺延23天,二建2400元计算352天,法院计算4740元顺延179天.包括其他顺延扣除后应顺延381天,延期交房13天成立,所以违约金39万 案例7工期是把双刃剑——某建设集团有限公司项目工程案 2007年5月31日，双方签订《建设工程施工合同》土建及安装日历天数为350天；工程价款暂定3100万元 . 2009年7月结算资料送交发包人，但是发包人一直拖延不予审价。 2010年7月14日承包人起诉:工程款3307万,停窝工损失1647万元 发包人反诉:退工程款988万；工期违约金866万 法院主持和解:双方都放弃追究违约责任,工程进行鉴定后,多退少补 本案合同履行过程中，发包人存在延误工期的情形