低价风险保函.docVIP

PAGE PAGE 2/2 低价风险保函 保函编号：DJ 致： （发包人）： 鉴于贵方与 （以下简称“承包人”）就 工程项目的执行签订《建设工程施工合同》（以下简称主合同），应承包人申请，我方愿就承包人履行主合同约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保： 一、保证的范围及保证金额 我方的保证范围是承包人以其投标时填报的工程主要材料单价低于同期厦门市造价管理部门公布的市场信息价的最低控制线标准为理由拒绝材料采购或因此导致工程窝工或停工等原因，给贵方造成直接经济损失。 骑缝章处我方保证的低价风险金额人民币￥ 万元（大写： 万元正）。 骑缝章处 二、保证的方式及保证期间 我方保证的方式为：连带责任保证。 我方保证的期间为：自本保函生效之日起至低价项目单项质量验收合格之日后30日止。 贵方与承包人协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。 三、承担保证责任的形式 我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任： （1）由我方提供资金及技术援助，使承包人继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。 （2）由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的损失。 四、代偿的安排 贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有说明承包人违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。 我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在15个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。 五、保证责任的解除 1、在本保函承诺的保证期间内，贵方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。 2、承包人按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。 3、我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时，自我方向贵方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。 4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。 除第4情形外，我方解除保证责任后，贵方应自我方保证责任解除之日起5个工作日内，将本保函原件返还我方。 六、免责条款 1、因贵方违约致使承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。 骑缝章处2、依照法律法规的规定或贵方与承包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。 骑缝章处 3、贵方与承包人协议变更主合同的，如加重承包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。 4、因不可抗力造成承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。 七、争议的解决 因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为我方所在地人民法院。 八、保函的生效 本保函自我方负责人（或其授权代理人）签章并加盖公章之日起生效。 保 证 人 （盖 章 ）：　厦门XXXX投资担保有限公司　 负责人或授权代理人： （签字或盖章） 签 发 日 期： 年 月 日