工程违约管理办法.pdfVIP

工程违约管理办法 一、发包人违约 1.1、发包人违约的情形 发包人违约的其他情形。 1.2 、发包人违约的责任 发包人违约责任的承担方式和计算方法： （1）因发包人原因未能在计划开工日期前7 天内下达开工通知的 违约责任。 （2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执 行通用合同条款。 （3）发包人违反变更的范围约定，自行实施被取消的工作或转由 他人实施的违约责任：发包人不承担违约责任，且承包人不得就此提 出任何经济索赔，但若因发包人将合同中的任何工作取消或转由他人 实施而导致工期延误的，发包人不应追究承包人工期延误的违约责任。 （4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合 同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的 违约责任：执行通用合同条款。 （5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：执行通用 合同条款。 （6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承 包人无法复工的违约责任：执行通用合同条款。 （7）其他。 1.3、因发包人违约解除合同 承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后 发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权 解除合同。 二、 承包人违约 2.1 承包人违约的情形 承包人违约的其他情形： （1）合同履约过程中，承包人在任何时候均不得向发包人、监理 人或其他相关部门提报虚假资料，经发包人、监理人或其他相关部门 确定为虚假资料的，承包人应按照10万元/次的标准承担违约责任， 同时还应承担因此给发包人带来的其他损失。 （2）因承包人违约行为导致双方发生诉讼/仲裁纠纷的或因承包 人违约行为或因承包人对外拖欠工程款、工人工资、材料款等导致任 何第三方单独起诉/仲裁发包人或起诉/仲裁承包人时一并起诉/仲裁 发包人的，承包人除按照合同相应条款承担责任外，另应赔偿发包人 包括但不限于诉讼费/仲裁费、保全费、律师费在内的一切费用，且 发包人有权从应付承包人的工程款中直接扣除。 （3）根据合同约定，承包人将工程转包或违法分包的，视为严重 违约，承包人应限期整改，并向发包人支付50万元的违约金；承包 人限期未整改的，发包人有权单方解除合同，承包人向发包人支付签 约合同价30%的违约金，并承担由此造成的所有损失。 （4）承包人保证合同履行期间，如发生拖欠农民工工资等情况， 导致农民工上访、信访、围堵施工场地、发包人办公场所等不良影响， 每出现一次，向发包人支付违约金10万元并赔偿其他一切损失，且 承包人应当在发包人要求的时间内处理完毕并承担全部费用，如承包 人不及时处理，发包人有权自行处理，由此产生的所有费用和损失全 部由承包人无条件承担。 （5）承包人存在逾期支付或承担费用的情形时，发包人逾期付款 的规定追究承包人的违约责任，发包人有权从应付的工程款中直接扣 除相关费用和违约责任，如不足以弥补发包人损失的，承包人应继续 赔偿。 （6）承包人进场后，应积极响应并服从发包人根据工程现场情况 制定的各项规章制度、评比办法及相应的奖惩措施，否则发包人有权 按照相应管理办法约定的违约金金额进行加倍处罚，并直接从工程进 度款中扣除相应费用。 （7）承包人应严格按照实验区环境攻坚战领导小组扬尘污染防控 办公室（控尘办）相关规定、郑州市环境污染防治攻坚战领导小组扬 尘污染防控办公室、市级及以上扬尘污染防控部门、发包人制定的工 程现场管理办法及发包人在施工管理过程中明确的其他文件进行文 明施工，若由于承包人原因导致本项目被上级部门通报的，视情节严 重程度，承包人须按照10万/次-100万/次的标准向发包人支付违约 金。 （8）本合同解除或终止后，承包人应在发包人要求的期限内完成 撤场，否则每逾期一日应向发包人支付2万元违约金。同时发包人将 采取必要有效的措施使承包人撤离现场，因上述措施而发生的一切费 用、责任和后果将由承包人承担。 (9)承包人作为工程承包方负责各分部分项工程资料的整理、归档 和移交等。在整个施工过程中，承包人应当按照工程所在地建设行政 主管部门和(或)城市建设档案管理机构及发包人有关施工资料的要 求，按阶段、按节点分步报送有关部门。承包人在全部工程竣工验收 合格之日起30 日内将工程所有相关资料按以上要求移