新农村工程建设施工合同.pdfVIP

新农村工程建设施工合同 【合同编号】： 【合同起始日期】： 【合同终止日期】： 一、合同目的和内容 根据双方当事人的自愿，为了规范农村工程建设施工合同的实 施，确保工程质量和工期的达到约定标准，特制定本合同。 1.1 项目背景 （在此描述农村工程建设项目的背景和目的，如项目的位置、 规模、功能等） 1.2 项目范围 （在此详细描述农村工程建设项目的范围和内容，如工程的设 计、施工、监理等） 1.3 合同价款 （在此列明合同总价款，并说明支付方式和付款进度） 1.4 工期 （在此说明工程建设的时间要求，如开始日期、完成日期等） 二、合同条款 2.1 总包单位 （在此总包单位的名称、注册地址、等） 2.2 承包单位 （在此承包单位的名称、注册地址、等） 2.3 施工内容 （在此详细描述施工单位需要完成的具体工作内容） 2.4 工程质量和验收标准 （在此说明农村工程建设的质量标准和验收要求，如达到什么 等级、具体的测试指标等） 2.5 工程进度 （在此工程施工的具体进度安排，如各个施工阶段的开始和结 束日期） 2.6 安全保障 （在此施工单位需要采取的安全措施和保证措施，确保工人和 机械的安全） 2.7 合同变更 （在此说明合同变更的程序和要求，如变更申请的提出和审批 等） 2.8 预防和解决争议 （在此说明双方当事人预防和解决合同争议的方法和程序，如 协商、仲裁等） 三、合同附件 本合同附件如下： （在此具体本合同的附件清单，如设计图纸、施工文件、验收 报告等） 四、法律名词及注释 本合同所涉及的法律名词及注释如下： （在此具体本合同所涉及的法律名词并做出相应的注释） 五、困难及解决办法 本合同在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法如下： （在此具体本合同执行过程中可能遇到的困难并给出相应的解 决办法） 六、其他事项 6.1 合同生效 （在此说明本合同的生效时间和各方的签字要求） 6.2 违约责任 （在此违约方需要承担的违约责任和相应的赔偿要求） 6.3 争议解决 （在此说明本合同争议解决的途径和程序，如仲裁、法院诉讼 等） 6.4 合同解除 （在此说明本合同解除的条件和程序） 本合同一式两份，承包方和总包方各执一份，共同具有法律效 力。 承包单位（盖章） 总包单位（盖章） 【合同签订日期】