路面施工合同.docxVIP

大道路面拓宽改造工程 路面施工合同 路面拓宽改造工程项目部 公路工程施工合同  编号：NO： 甲方： （以下简称甲方） 乙方： （以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建 筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平 和诚实守信的原则，结合工程实际情况，经双方协商一致， 订立本合同： 第一条 工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程项目桩号： 4、工程项目内容： 摊铺、碾压及沥青路面的施工放样。 5、质量标准：竣工验收工程质量评定达到合格工程。 第二条 合同工期 工期总目标： 年 月 日前人员设备到位，正式施工期为 年 月 日至 年 月 日。 第三条 合同价款 暂定为本合同清单综合单价表（见附件）中的金额 元人民币。工程结算按第七条执行。 第四条 进度要求 甲方根据工程进度要求提前一个星期通知乙方进场。乙 方应根据甲方下达的施工任务计划的要求，组织施工人员按 时完成进度计划，本合同工期要求在 年 月 日前竣工。工期不许延误，每延误一天（不可抗力的原因及业主和 甲方等原因造成的延误除外）需支付1000元违约金，违约金 在工程结算款中扣除，但甲方必须保证乙方的正常施工，在 合同工期内如因甲方造成乙方三天以上的工期延误，甲方必 须负责赔偿乙方误工所造成的损失。 第五条 工程施工与质量管理 1、甲、乙双方在组织工程施工中应密切配合，乙方进场后准备工作就绪，应以书面形式向甲方请示开工，待甲方 以书面形式批复后方可开工。 2、开工前乙方组织工程技术人员与甲方一起到现场放 样，同时甲方技术人员到现场作具体施工技术交底等工作。 3、乙方在施工中应建立质量管理小组，做好自身工程 施工质量的自检工作。乙方必须听从甲方管理人员的指挥， 确保沥青砼路面施工质量。 4、乙方工程竣工，应以书面形式向甲方提出交验请示， 甲方在收到乙方竣工交验请示后，应在两天内组织有关成员进行验收。甲方验收代表应有三人在场签字，乙方代表是合同签订人在场签字，待甲方验收合格后，原始验收单方可生效。 5、甲方在乙方施工过程中如发现施工质量不合格或未 按现行沥青路面施工技术规范进行操作，除责令乙方停工整 改外，对不合格的工程可要求乙方无条件返工重修，由此造 成的一切责任和经济损失应由乙方承担。 第六条 安全 1、乙方必须为从事危险作业的自有人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办 理保险并支付保险费用。 2、乙方在开工的同时应制订本合同工程的切实可行的安全措施，必须设置各种适合本合同的施工安全标志牌等。 施工时应保证道路畅行，操作人员应遵守设备操作规程，保 障机械正常运转，严禁违章作业和冒险作业。 第七条 工程拨款和结算 1、乙方机械设备及人员进场后甲方应付给乙方工程造价的30%工程款作为乙方前期工程施工费用。工程完成工程 量的一半时甲方再付工程总价的40%给乙方。工程结束后甲 方按实际总工程量的总价结算（除预留工程结算总金额的5%在六个月内付清外）付清其余工程款。此合同乙方不负责纳税。 2、工程结算按实际工程量支付。 第八条 补充条款 1、甲方负责提供乙方正常情况下施工环境，如造成乙 方经济损失由甲方负责赔偿。 2、甲方提供乙方工人的住宿场所；摊铺、压实设备的 油燃料，操作手，民工需用的工、器具、伙食费由乙方负责。 3、甲方在正式铺筑路面前，应准备好合格基层。甲方 负责拌和场的进料及沥青砼拌和料的运输，配合乙方机械正 常有序地作业。路面雨水井的升降由甲方负责调整。路面的 测量由甲方负责，乙方根据甲方提供的测量数据进行放样。 4、摊铺设备在工地范围内转场拖运由甲方负责。施工 期间交通维护由甲方负责。晚上加班作业用照明设备及费用 由甲方负责。 5、乙方负责提供摊铺、压实设备数量和型号、功能等 应能满足施工进度及施工质量控制要求。 第九条 争议解决 本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度 前提下，双方协商解决，协商不成时，可向甲方所在地人民 法院提起诉讼。 第十条 合同的变更和解除 1、本合同生效后，任何一方需变更合同的内容，应经 双方协商一致后签订补充协议。 2、施工过程中，任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，订立终止合同协议后，并按事因承担责任， 可视为合同解除。 第十一条 合同生效与终止 1、本合同经双方签字或盖章后生效， 2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。 3、本合同（包括签订了的合同附件）壹式伍份，甲方 执肆份，乙方执壹份。 4、甲方向业主交付竣工工程后，并结清本合同工程款 时，本合同自行终止。 甲方单位： 法人代表或委托代理人： 乙方单位： 法人代表或委托代理人： 年 月 日 附件