装修包清工施工合同范本.docxVIP

装修包清工施工合同范本

合同编号：__________

第一条工程概述

1.1工程地点：____________________

1.2工程内容：包括但不限于____________等装修工程。

1.3工程预算：人民币（大写）：________元整（小写）：________元。

第二条施工方义务

2.1施工方应按照约定的工期完成工程。

2.2施工方应按照约定的质量标准完成工程。

2.3施工方应按照约定的预算完成工程。

2.4施工方在施工过程中应遵守安全生产规定，确保施工安全。

2.5施工方应承担因施工原因导致的邻里纠纷等一切法律责任。

第三条业主义务

3.1业主应按照约定的工期向施工方支付工程款。

3.2业主应按照约定的时间提供施工场地，并保证施工场地内的通行、通风、照明等条件。

3.3业主应协助施工方完成施工所需的相关手续。

3.4业主应在施工过程中提供必要的配合和支持。

3.5业主不得无故拖欠工程款，否则应承担因此产生的违约责任。

第四条工程变更

（1）因设计原因导致的变更；

（2）因施工原因导致的变更；

（3）因法律法规变化导致的变更；

（4）因客观环境变化导致的变更。

4.2工程变更应由甲乙双方协商确定，并签订书面变更协议。

4.3工程变更导致的费用增减，按照约定进行调整。

第五条工程验收

5.1工程验收标准应按照约定的质量标准执行。

5.2工程验收应在工程完成后进行。

5.3工程验收合格后，施工方应向业主提供完整的工程资料，包括设计文件、施工记录、验收报告等。

5.4工程验收不合格的，施工方应按照甲乙双方确定的整改措施进行整改，并承担整改费用。

第六条违约责任

6.1施工方未按照约定的工期、质量、预算完成工程的，应承担违约责任。

6.2业主未按照约定的时间支付工程款的，应承担违约责任。

6.3甲乙双方均应按照约定履行合同义务，否则应承担相应的违约责任。

第七条争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

7.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且工程款支付完毕之日终止。

甲方（业主）：____________________

乙方（施工方）：____________________

签订日期：____________________

一、附件列表：

1.设计文件

2.施工图纸

3.施工记录

4.验收报告

5.工程资料

6.工程变更协议

7.违约责任认定书

8.法律意见书

二、违约行为及认定：

1.施工方未按照约定的工期完成工程，属于违约行为。

2.施工方未按照约定的质量完成工程，属于违约行为。

3.施工方未按照约定的预算完成工程，属于违约行为。

4.业主未按照约定的时间支付工程款，属于违约行为。

5.甲乙双方未按照约定履行合同义务，属于违约行为。

三、法律名词及解释：

1.合同法：指《中华人民共和国合同法》规定的一系列法律原则和规则。

2.建筑法：指《中华人民共和国建筑法》规定的一系列法律原则和规则。

3.工期：指合同约定的施工方完成工程的时间。

4.质量：指合同约定的工程应达到的标准。

5.预算：指合同约定的工程费用。

6.违约责任：指违约方应承担的法律责任。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.遇到工期延误的问题，甲乙双方应积极沟通，协商调整工期。

2.遇到质量问题，甲乙双方应按照约定的质量标准进行整改。

3.遇到预算超支的问题，甲乙双方应协商调整费用。

4.遇到业主支付工程款迟延的问题，施工方可以催告业主支付，并在合同约定的期限内未支付的情况下，向人民法院提起诉讼。

五、所有应用场景：

1.适用于各类房屋装修工程，包括但不限于住宅、商业、办公等。

2.适用于装修工程中的各项工程，包括但不限于水电改造、墙面刷漆、地面铺设等。

3.适用于甲乙双方在签订合同时已充分协商，明确工期、质量、预算等条款的情况。

4.适用于需要进行工程验收，并按照约定的质量标准进行验收的情况。

5.适用于在合同履行过程中可能发生工程变更的情况。