张晓峰-建设工程争议解决的重点难点系列精讲（下）.pdf

建设工程争议解决的重点难点系列精讲（下）

——张晓峰合伙人

万商天勤律师事务所|VTLAWFIRM

北京深圳上海成都武汉西安长沙曼切斯特马德里科灵

T:+8610

M:+86

E:zhangxiaofeng@vtlaw.cn

北京市律师协会建设工程法律专业委员会副主任

张晓峰律师

国家发展改革委PPP专家

万商天勤律师事务所

国家财政部PPP专家

合伙人

执业领域：基础设施与项目融资（PPP）、房地

产与建设工程、投融资、争议解决

（一）建设工程的特殊逻辑

（二）施工合同效力及结算规则

（三）优先受偿权

（四）工程索赔裁判规则

（五）工程鉴定新规则

（六）工期质量纠纷裁判规则

（五）工程鉴定新规则

VT

证据新规新影响

造价鉴定关键点

工期鉴定新动向

质量鉴定全梳理

V

1、证据新规新影响

文件内容

第七十六条至第七十九条分别对司法鉴定程序的启动方式、鉴定人权利及鉴定意见形式、鉴定人

《民事诉讼法》

出庭作证制度、专门知识的人出庭发表意见等作出了明确规定。

法律

对司法鉴定进行了定义、规定了实行登记管理制度的鉴定类别及主管部门、申请从事司法鉴定业

《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管

务的条件、从事司法鉴定业务的范围、鉴定人的出庭作证义务、鉴定人或者鉴定机构违反决定应

理问题的决定》（2015修正）

承担的法律责任等作出了规定。

证据新规对鉴定部分的规定更加细化，最主要的表现就是明确了鉴定委托书的具体内容，确立了

《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》

鉴定人的承诺制度，完善了鉴定期限制度、鉴定人出庭作证制度，使鉴定意见回归证据的本质，

（2019修订）

对专门知识的如何参与出庭作出了相关规定。

《施工合同司法解释（一）》司法解释规定了鉴定程序不予启动的几种情形、鉴定事项及范围、鉴定依据的确定、鉴定报告的

司法解释与

《施工合同司法解释（二）》审查和质证。

司法政策

《人民法院司法鉴定工作暂行规定》

《人民法院对外委托司法鉴定管理规定》

司法政策明确了人民法院委托司法鉴定机构的程序及要求，已经重新申请鉴定的情形。

《最高人民法院对外委托鉴定、评估、拍卖等工

作管理规定》

《司法鉴定程序通则