建筑施工理赔二次结构施工合同.docx

建筑施工理赔二次结构施工合同

合同编号：__________

建筑施工理赔二次结构施工合同

地址：

联系电话：

地址：

联系电话：

鉴于：

2.施工方具备二次结构施工的资质和能力；

3.双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，协商一致，签订本合同。

第一条施工范围和内容

1.1施工方应按照业主提供的施工图纸、施工方案和技术要求，完成项目所需的二次结构施工。

1.2施工范围包括但不限于：墙体拆除、基础施工、钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑、结构验收等。

第二条施工标准和质量要求

2.1施工方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和业主提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工。

2.2施工方应对施工过程中的质量问题及时整改，确保施工质量符合规定要求。

2.3施工方应承担因施工质量原因造成的损失赔偿责任。

第三条施工时间和进度

3.1施工方应按照业主的要求，制定施工进度计划，并报业主审批。

3.2施工方应按照批准的施工进度计划进行施工，确保项目按期完成。

3.3施工方如因自身原因导致施工进度延误，应承担相应的违约责任。

第四条施工费用和支付方式

4.1双方根据项目实际情况，协商确定施工费用为人民币（大写）：________元整（小写）：￥_________元。

4.2业主应按照施工进度，分期支付施工费用。具体支付方式如下：

（1）施工前，业主支付施工费用的30%；

（2）施工过程中，业主根据施工进度支付施工费用的60%；

（3）施工完成后，业主支付施工费用的10%。

4.3施工方开具正规发票，业主按照税收政策规定支付税费。

第五条理赔事项

5.1施工过程中如发生安全事故、质量问题等，施工方应立即报告业主，并按照业主要求进行处理。

5.2施工方应承担因施工原因造成的人身伤害、财产损失赔偿责任。

5.3双方应共同参与事故调查，查明原因，分清责任，并根据调查结果协商赔偿事项。

第六条保密条款

6.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。

6.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。

第七条违约责任

7.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

7.2违约金计算方式为：违约方应支付的违约金金额为合同金额的10%。

第八条争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九条其他条款

9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的施工完成之日止。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：________年________月________日

一、附件列表：

1.施工图纸

2.施工方案

3.技术要求文档

4.施工进度计划

5.事故调查报告

6.商业秘密、技术秘密、市场信息等相关资料

二、违约行为及认定：

1.施工方未按照施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，导致施工质量不符合规定要求。

2.施工方未按照批准的施工进度计划进行施工，导致施工进度延误。

3.施工过程中发生安全事故、质量问题等，施工方未立即报告业主，未按照业主要求进行处理。

4.施工方未承担因施工原因造成的人身伤害、财产损失赔偿责任。

5.双方未履行保密义务，泄露对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。

6.双方未按照约定解决争议，未通过友好协商解决，或未向有管辖权的人民法院提起诉讼。

三、法律名词及解释：

1.建筑施工：指房屋建筑和基础设施建设过程中的各项施工活动。

2.二次结构施工：指建筑物主体结构完成后，进行内部结构和设施安装等施工活动。

3.施工图纸：指施工过程中所依据的图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。

4.施工方案：指施工过程中所采取的技术措施、施工工艺和施工组织设计等。

5.技术要求：指施工过程中应遵守的技术规范、质量标准和安全要求等。

6.施工进度计划：指施工过程中所制定的时间表，包括各阶段的开始和结束时间。

7.安全事故：指施工过程中发生的人身伤亡、财产损失等意外事件。

8.违约金：指违约方应支付给守约方的经济赔偿。

9.保密义务：指双方在合同履行过程中对所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等予以保密的义务。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.施工质量问题：及时停工，组织整改，重新验收，确保质量符合规定要求。

2.施工进度延误：调整施工计划，加大人力、物力投入，确保按期完成。

3.安全事故、质量问题：立即报告业主，启动应急预案，配合调查，承担相应责任。

4.泄露商业秘密、技术秘密、市场信息：加强信息安全管