劳务分包合同造价鉴定2024年.docxVIP

劳务分包合同造价鉴定2024年通用

合同编号：__________

劳务分包合同造价鉴定2024年通用

地址：

联系人：

联系电话：

地址：

联系人：

联系电话：

鉴于：

2.分包商愿意提供其劳务服务，并按照甲方的要求完成相关工作；

3.双方为了明确双方的权利、义务和责任，经友好协商，达成一致，签订本合同。

第一条工作内容

1.1分包商同意按照雇主的要求，提供包括但不限于__________等劳务服务。

1.2分包商应按照甲方的要求，按时完成相关工作，并保证劳务质量符合甲方的要求。

第二条合同价格

2.1本合同的合同价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2合同价格包括分包商提供劳务所需的一切费用，包括但不限于人工费、材料费、交通费、住宿费等。

2.3合同价格不再调整，除非双方另有约定。

第三条支付方式

3.1雇主应按照本合同约定的支付方式，向分包商支付合同价格。

3.2支付方式为：__________。

3.3雇主支付分包商劳务费用时，分包商应提供合法、有效的发票。

第四条工期

4.1分包商应按照雇主的要求，于__________年__________月__________日前完成本合同约定的工作。

4.2如有特殊情况导致分包商无法按时完成工作，分包商应提前通知甲方，并协商延期。

第五条质量标准

5.1分包商应保证其提供的劳务质量符合甲方的要求，并符合国家相关法律法规的规定。

5.2分包商应承担因质量问题导致的返工、维修等费用。

第六条保密条款

6.1分包商应对在提供劳务过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。

6.2分包商违反保密义务的，应承担相应的违约责任。

第七条违约责任

7.1分包商未按照约定完成工作，或劳务质量不符合约定的，应承担违约责任，具体违约责任按照双方约定执行。

7.2雇主未按照约定支付劳务费用的，应承担违约责任，并支付分包商相应的逾期付款违约金。

第八条争议解决

8.1对于因履行本合同而产生的任何争议，双方应协商解决。

8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第九条其他条款

9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。

9.2本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：__________年__________月__________日

一、附件列表：

1.分包商提供的劳务服务清单

2.合同价格明细表

3.支付凭证

4.工程进度计划

5.质量检验报告

6.保密协议

7.违约金计算公式

8.争议解决仲裁协议

二、违约行为及认定：

1.分包商未按照约定完成工作或劳务质量不符合约定的，视为违约。

2.雇主未按照约定支付劳务费用的，视为违约。

3.分包商未履行保密义务的，视为违约。

4.双方未能协商解决争议，一方提起诉讼的，按照法院判决认定违约行为。

三、法律名词及解释：

1.劳务分包合同：指甲方委托乙方提供特定的劳务服务，乙方同意提供的合同。

2.合同价格：指双方约定的乙方提供劳务服务所收取的费用。

3.违约金：指一方违约时，按照约定或法律规定向对方支付的赔偿金。

4.保密义务：指乙方对在提供劳务过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等信息予以保密的义务。

5.争议解决：指双方对于合同履行过程中产生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：分包商应提前通知甲方，并协商延期。

2.劳务质量问题：分包商进行返工、维修，并承担相应费用。

3.支付问题：甲方按照约定支付劳务费用，分包商提供合法、有效的发票。

4.保密泄露：分包商违反保密义务，承担违约责任。

5.争议解决：双方协商解决，协商不成可向法院提起诉讼。

五、所有应用场景：

1.建筑工程劳务分包

2.装修工程劳务分包

3.机械设备安装劳务分包

4.信息技术服务劳务分包

5.任何需要特定劳务服务的场景