某某、某某某某某某村村民委员会建设工程施工合同纠纷民事一审民事判决书裁决书.pdfVIP

某某、某某某某某某村村民委员会建设工程施工合同纠纷民事一审民事判决书裁决书--第1页

福建省***人民法院

民事判决书

***********

原告：*************，住所地************B区4幢2110

室。

法定代表人：***，执行董事。

委托诉讼代理人：***，*********执业律师。

被告：*********村村民委员会，住所地*********村。

法定代表人：***，村主任。

原告*************（以下简称*****）诉被告*********村村

民委员会（以下简称***村委会）建设工程施工合同纠纷一案，**

于**********立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审

理。原告*****的委托诉讼代理人***、被告***村委会法定代表人

***到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

*****向**提出诉讼请求：判令***村委会支付*****欠款

2361339元及违约金(以2361339元为基数，按*******中国人民银

行公布的一年期贷款市场报价利率计算，从***********计算至实

际付清之日止的违约金)。**与理由：***************投

标，中标******S204省道至***农村公路扩宽改造工程。

**********，双方签订《建设工程施工合同》，合同约定工程价

款为3356814元，工期为180天。原定**********开工，后因为

***村委会征地原因延误工期，*****于*********开工建设。在开

工建设期间，因***村委会方征地纠纷造成工程陆续停工，

**********双方签订补充协议，协议中第3条约定，“工期延误

因甲方原因造成，乙方对工期拖延不负任何责任。”工程竣工

某某、某某某某某某村村民委员会建设工程施工合同纠纷民事一审民事判决书裁决书--第1页

某某、某某某某某某村村民委员会建设工程施工合同纠纷民事一审民事判决书裁决书--第2页

后，***村委会上报***交通运输局组织对工程进行验收，政和交

通运输局组织相关单位人员组成综合验收小组进行验收，

*************交通运输局政交***********文审核总价为3341339

元。在该**已具备支付全部工程款的条件下，***村委会仅支付98

万，剩余款项2361339元未支付。另外，在**施工过程******曾

按***村委会要求增加修建农田水渠灌溉工程（**********三方签

名的工程现场签证单上标注为水沟的工程，总长约513.3米，预

算总价为49.7万）但因***村委会原因该工程工程量未列入审计

范围，所以本案******要求***村委会支付的工程款并未包括

*****施工的农田水渠灌溉工程的工程款。*****多次向***村委会

催讨该**的剩余工程款2361339元以及要求***村委会结算增加的

农田水渠灌溉工程款，但***村委会一直未支付。现*****为维护

自身合法权益，特起诉至贵院。

***村委会辩称，*****提供的材料不齐全，案涉工程竣工时

间与村两委上任时间不符，1月份竣工时签字的部分村两委还未上

任，对验收的真实性有异议。

**经审理认定**如下：***********，***交通运输局作出政

交〔2015〕303号《关于******S204省道至***农村公路扩宽改造

工程一阶段施工图设计文件的批复