2024厂房建设工程设计合同.docxVIP

?合同编号：__________

鉴于甲方拟进行厂房建设，并需要乙方提供相关建设工程设计服务，双方为了明确双方的权利和义务，经友好协商，特订立本设计合同，以便共同遵守。

第一条设计范围与内容

1.1乙方根据甲方的委托，负责进行厂房建设工程的设计工作，包括：

（1）初步设计；

（2）施工图设计；

（3）设计咨询与技术支持等。

1.2乙方应按照甲方的要求，完成设计文件，并保证设计文件符合国家及行业相关标准、规范。

第二条设计时间与进度

2.1乙方应在本合同签订后30日内完成初步设计，并提交甲方审批。

2.2乙方根据甲方审批意见，进行施工图设计，并在初步设计审批通过后60日内完成施工图设计。

2.3乙方在施工图设计完成后，应向甲方提供完整的设计文件及设计说明。

第三条设计费用与支付

3.1双方确认，本合同的设计费用为人民币【】元整（大写：【】元整）。

3.2甲方应在本合同签订后30日内，向乙方支付设计费用的50%作为预付款。

3.3甲方在收到乙方提交的设计文件后，应在验收合格后30日内支付剩余的设计费用。

第四条乙方的义务与责任

4.1乙方应按照甲方的要求，完成设计工作，并保证设计质量。

4.2乙方应按照合同约定的时间节点，完成设计任务，并确保设计文件的准确性、可靠性。

4.3乙方应承担因设计原因导致的工程质量问题，并负责及时解决。

第五条甲方的义务与责任

5.1甲方应按照合同约定，向乙方支付设计费用。

5.2甲方应按照约定的时间节点，对乙方提交的设计文件进行审批，并提出合理的修改意见。

5.3甲方应协助乙方进行设计现场踏勘、资料收集等工作。

第六条违约责任

6.1乙方未按照约定时间完成设计任务的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=设计费用×0.05%×逾期天数。

6.2甲方未按照约定时间支付设计费用的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式同上。

第七条争议解决

双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的设计任务完成之日止。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：【年】年【月】月【日】日

注意事项及解决办法：

1.设计范围的明确性：确保合同中设计范围与内容的描述清晰准确，避免因理解差异导致的后期争议。解决办法是详细列出设计任务的各项细节，包括所需的设计阶段、图纸数量、技术标准等。

2.设计时间的约束性：确保合同中设计时间与进度的规定具有可执行性，避免乙方延误交图或甲方延迟审批。解决办法是设立明确的期限和里程碑，以及违约金或其他惩罚性措施来保证按时完成。

3.设计费用的合理性：确保设计费用合理且易于计算，避免因费用问题引起的争议。解决办法是在合同中明确费用的计算方式、支付时间和支付比例，以及可能的费用调整机制。

4.违约责任的具体性：确保违约责任明确，便于在出现违约情况时迅速采取措施。解决办法是详细规定违约行为的界定、违约金的计算方法和支付时间等。

5.争议解决的便捷性：选择便捷有效的争议解决方式，减少争议解决成本和时间。解决办法是约定双方同意的争议解决机制，如友好协商、调解或特定地区的法院诉讼。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指合同的一方，通常为接受设计服务的当事人。

2.乙方：指合同的另一方，通常为提供设计服务的当事人。

3.设计范围：指乙方根据甲方要求需完成的设计工作内容。

4.设计时间与进度：指乙方完成设计工作的具体时间表和各个阶段的工作安排。

5.设计费用：指乙方为完成设计工作所收取的报酬。

6.违约金：指违约方因违约行为应支付给守约方的赔偿金。

7.争议解决：指当合同双方在合同履行过程中发生分歧时，通过一定的程序和方法解决争议的过程。

8.友好协商：指合同双方在出现分歧时，通过相互沟通、协商达成一致的方式。

9.调解：指通过第三方中立调解人的协助，使合同双方达成解决争议的协议。

10.诉讼：指合同双方通过法院按照法定程序解决争议的方式。

应用场合：

1.厂房建设工程：适用于各类工业厂房的新建、扩建或改建工程的设计合同。

2.设计咨询项目：适用于需要专业设计咨询服务的工程项目。

3.技术支持服务：适用于设计完成后对施工过程提供技术指导和支持的情况。

补充条款：

1.设计变更：如遇设计变更，双方应协商确定变更内容、时间和费用等事项。

2.知识产权：乙方保证设计成果不侵犯他人知识产权，如发生侵权行为，由乙方承担全部责任。

3.保密条款：双方应对合同过程中获悉的对方商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意不得泄