建设工程合同,建设工程合同范文(2024版).docxVIP

建设工程合同,建设工程合同范文(2024版).docx

  1. 1、本文档共15页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

建设工程合同,建设工程合同范文(2024版)

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1双方名称

1.2法定代表人或负责人

1.3注册地址

1.4联系方式

2.项目概况

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目类型

2.5项目工期

3.合同标的及范围

3.1工程内容

3.2工程量

3.3工程质量标准

3.4工程进度

4.合同价款及支付方式

4.1合同价款

4.2价格形式

4.3支付方式

4.4预付款

4.5进度款

4.6结算款

4.7保修金

4.8预付款比例

4.9进度款比例

4.10结算款比例

4.11保修金比例

4.12逾期付款违约金

5.工程进度款结算

5.1进度款结算时间

5.2进度款结算条件

5.3进度款结算流程

5.4进度款结算方式

5.5进度款结算争议解决

6.工程竣工结算

6.1竣工结算时间

6.2竣工结算条件

6.3竣工结算流程

6.4竣工结算方式

6.5竣工结算争议解决

7.工程保修

7.1保修范围

7.2保修期限

7.3保修责任

7.4保修金退还

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决机构

8.3争议解决程序

8.4争议解决费用

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任承担

9.3违约金计算

9.4违约金支付

10.合同解除

10.1合同解除条件

10.2合同解除程序

10.3合同解除后的处理

11.合同生效

11.1合同生效条件

11.2合同生效日期

11.3合同生效程序

12.合同变更

12.1合同变更条件

12.2合同变更程序

12.3合同变更内容

12.4合同变更效力

13.合同终止

13.1合同终止条件

13.2合同终止程序

13.3合同终止后的处理

14.其他约定事项

14.1不可抗力

14.2通知送达

14.3合同附件

14.4合同附件效力

第一部分:合同如下:

1.合同双方基本信息

1.1双方名称

甲方:建筑有限公司

乙方:房地产开发有限公司

1.2法定代表人或负责人

甲方:

乙方:

1.3注册地址

甲方:省市区路号

乙方:省市区路号

1.4联系方式

2.项目概况

2.1项目名称

住宅小区建设项目

2.2项目地点

省市区街道

2.3项目规模

占地面积:50000平方米,总建筑面积:100000平方米

2.4项目类型

住宅小区

2.5项目工期

合同签订之日起至2025年12月31日

3.合同标的及范围

3.1工程内容

包括但不限于地基基础工程、主体结构工程、屋面工程、装饰装修工程、室外工程等。

3.2工程量

具体工程量以施工图纸及甲方提供的工程量清单为准。

3.3工程质量标准

按照国家现行施工质量验收规范执行。

3.4工程进度

按照施工进度计划执行,具体进度计划见附件一。

4.合同价款及支付方式

4.1合同价款

合同总价款为人民币壹亿元整(¥100,000,000.00元)。

4.2价格形式

固定总价。

4.3支付方式

1.预付款:合同签订后5个工作日内,乙方支付合同总价款的10%作为预付款。

2.进度款:按照施工进度计划,每月支付合同总价款的8%。

3.结算款:工程竣工验收合格后,甲方支付合同总价款的80%。

4.保修金:工程竣工验收合格后,甲方支付合同总价款的10%作为保修金,保修期满后无质量问题,乙方退还保修金。

4.4预付款比例

10%

4.5进度款比例

8%

4.6结算款比例

80%

4.7保修金比例

10%

4.8逾期付款违约金

逾期付款的,每逾期一日,应向对方支付合同总价款的0.1%作为违约金。

5.工程进度款结算

5.1进度款结算时间

每月一个工作日。

5.2进度款结算条件

1.乙方按照施工进度计划完成当月工程量。

2.甲方对完成的工程量进行验收合格。

5.3进度款结算流程

1.乙方在每月一个工作日前向甲方提交进度款结算申请。

2.甲方在收到结算申请后5个工作日内进行审核。

3.审核合格后,甲方支付进度款。

5.4进度款结算方式

银行转账。

5.5进度款结算争议解决

若发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.争议解决

8.1争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议,由双方友好协商解决;协商不成的,提交合同签订地人民法院诉讼解决。

8.2争议解决机构

8.3争议解决程序

1.双方应自争议发生之日起30日内协商解决。

2.协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.4争议解决费用

1.诉讼费用由败诉方承担。

2.双方协商解决的,由双方

文档评论(0)

177****6486 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档